2024年济南市市中区老旧小区改造项目六里山片区工程监理3标段
发布日期：2024-12-03

合同名称	2024年济南市市中区老旧小区改造项目六里山片区工程监理3标段	发包人	济南市市中区住房和城乡建设局
承包人	济南城建监理有限责任公司	合同工期	407
合同价款	983754元	合同规模	356000㎡元/㎡
工程项目地点	济南市市中区六里山片区	合同签订时间	2024-12-03
质量标准	合格	合同生效时间	本合同生效条件：发包人下令监理机构进驻工程现场，且工程已实际开工。
违约责任	4. 违约责任 4.1 监理人的违约责任 监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的质量和安全实施监督管理，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给委托人造成损失的，应当承担相应的监理责任并支付赔偿金。 监理人保证投标人员人证相符并保证在岗时间，不符合发包人要求的发包人可以解除合同。 监理人与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给委托人造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任，支付赔偿金。 4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定： 赔偿金＝直接经济损失； 此外监理人还应当赔偿发包人因维权而产生的合理费用(包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、公证费、公告费、鉴定费、邮寄费、差旅费等)。 4.2 委托人的违约责任 4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无逾期付款利息。	履约担保	无
解决争议的办法	7. 争议解决 7.2 调解 本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。 7.3 仲裁或诉讼 合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式： （1）提请 仲裁委员会进行仲裁。 （2）向 济南市市中区 人民法院提起诉讼。	支付担保	无
其他内容	无	备注	空