采购代理机构：中企华建友工程管理有限公司采购人：江苏省无锡技师学院采购项目名称：无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次）政府采购编号：ZQHJYCG2022-041竞争性磋商文件无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次）

四.合同书（格式文本）三．项目技术要求和有关说明二．报价供应商须知一．磋商邀请函目录二○二二年九月

（一）遵循原则：二．报价供应商须知一．磋商邀请函六.附件（响应文件格式）五．合同条款（格式）

磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次竞争性磋商使用。报价供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。报价供应商应向中企华建友工程管理有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。（二）磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏政府采购网、无锡政府采购网发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等约束力。（四）磋商文件的补充或修正：本文件的最终解释权归采购人。采购人、中企华建友工程管理有限公司将按“磋商邀请函”第6项规定的时间对报价供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。报价供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间前将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至中企华建友工程管理有限公司，联系方式详见磋商邀请函第14项。（三）磋商文件的解释：

1.证明文件部分：明标部分：响应文件由证明文件、响应函、报价文件、施工组织设计四部分组成（装订成册），另附电子光盘或U盘二张（报价部分一张光盘或U盘，其他部分一张光盘或U盘）。（五）响应文件的组成：供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构报价截止时间至少5日前，在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告，不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

报价供应商的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章（报价时提供原件或二维码清晰可扫描认证的复印件加盖公章）；供应商有效期内营业执照副本复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的复印件加盖公章）；供应商法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证复印件并加盖公章（报价时必须携带并提交参加开标会议的法定代表人或被授权代表有效身份证明原件）；供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；关于资格的声明函（格式见附件）；第一部分：资格、资信证明文件

报价供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；报价供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；报价供应商2021年度由会计师事务所出具的财务审计报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）或者近三个月（不含报价当月）任一月财务报表复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或公证件）[授权委托人和拟派的项目负责人]提供[与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业2022年3月-2022年8月的缴费证明]复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）拟派的项目负责人具备市政工程专业注册建造师二级（含）以上且在本单位注册满3个月,具备项目负责人安全生产考核合格证B证复印件加盖公章（报价时提供原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）；报价供应商安全生产许可证复印件并加盖公章（报价时必须提交原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（供应商为监狱企业的必须提供）（2）中小企业的，提供《中小企业声明函》（如是，格式见附件）；（1）报价供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充性文件：*注：供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供,若报价供应商为联合体报价，须同时提供联合体单位的资格、资信证明文件。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。承诺书（格式见附件）；

（9）报价供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）。（8）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）（7）项目技术负责人简历表（格式见附件）（6）项目负责人简历表（格式见附件）（5）项目管理机构配备情况表（格式见附件）（4）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）

3、报价部分（格式见附件）（4）报价偏离表（格式见附件）（3）细目报价表（格式见附件）；（2）开标一览表（格式见附件）；（1）响应函（格式见附件）；2、响应函部分：

（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3（2）单位工程报价汇总表表2（1）报价总价表1

（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7

（18）材料品牌选用表表18（17）主要材料设备品牌表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14（13）总价项目进度款支付分解表表13

5）安全文明施工及环境保护措施；4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；2）施工现场：平面布置、临时设施、材料堆放；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；4、施工组织设计，主要包括以下内容：

1）报价说明：响应文件的制作：5、样品（具体详见评分细则中要求）暗标部分：7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；6）劳动力、机械设备和材料投入计划；

为提高公共服务供给水平，确保质量和效果，促进供应商公平竞争，根据国家、省、市政府购买公共服务的政策精神，经需求论证，磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。除非采购人对磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，报价供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知报价供应商。报价供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。报价供应商的报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之报价应为完成该项目的全部费用。包括达到完工清场、移交竣工验收、保修期满。本工程的报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、锡建价〔2014〕5号文规定的工程量清单计价格式。

12.设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，报价供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的技术文件要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的技术文件，自主合理报价。各报价单位应认真踏勘现场，充分考虑临时用地(采购人无偿提供定点线内土地可供临时使用)、临时通道、临时排水、临时路灯等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由报价的成交供应商自理。11.各种材料的价格当采购人未提供价格时，由报价供应商自行进行市场调查后决定报价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，报价供应商报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。10.工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取，报价时暂按0%记取。9.报价供应商不得将下列不可竞争费用降低标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。8.报价供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价，管理费、利润措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但定额编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在采购清单分析中反映出来。采购清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合同的细目报价中。

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。2）响应文件的要求：16.报价供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的工程量清单子目单价，根据“响应文件报价/最终报价”的比例，进行同比例调整。15.报价供应商应综合考虑，本项目报价单价包含质保期费用和招标代理相关费用。14.本项目采用营改增后一般计税方法。13.报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。

7.响应文件份数为正本1份，副本4份，报价供应商应：6.响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录和页码。5.响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。响应文件正文部分打印一律使用普白办公用纸A4，竖排版面。

8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。所有响应文件封袋的封口处应加盖报价供应商印章。密封袋上还均应注明项目名称、报价供应商名称。身份证、授权委托书须随身携带；③磋商文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独装在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“原件资料”；②将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”；①将响应文件电子光盘或U盘、正本密封在一个封袋中并在封袋上清楚地表明“正本”；

报价供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；响应文件未按要求密封、签署、盖章的；响应文件未按规定的期限、地点送达的；报价供应商有下列情况之一者，响应文件无效：（七）无效响应文件的确认：9.报价费用自理。

响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；不同报价供应商响应文件相互混装的；响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

商务标和技术标，其中某一标被本项目磋商小组确认为无效响应文件的；改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变磋商文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；不同报价供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；报价供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；超过磋商文件规定的最高限价的；响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；未按要求提供技术文件的；改变磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；报价供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。（八）磋商、评审：样品（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

2.2.3商务标和技术标的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准。2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；2.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：2.1响应文件的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；响应文件的评审依据：

3.2初步资格性审查：由报价供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；3.1密封性审查：开标工作程序2.2.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。2.2.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

在公证或监督下，由招标人监督人员随机抽取样品暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的样品上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至样品、技术标和商务标评审全部结束才予打开。3.3抽取报价供应商暗标编号3.2.3报价供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书（必须单独出具授权委托书原件，不另行拆封原件资料和响应文件）。3.2.2报价供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。3.2.1报价供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；由工作人员在公证或监督下，按照报价供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

5.磋商、评审程序4.1采购人和采购代理机构在报价截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。4.信用信息查询3.4.2报价供应商接到磋商小组发出的问题澄清通知后，应按磋商小组的要求提供澄清资料并在规定的时间递交。否则视为“不按磋商小组要求澄清、说明或补正”，按无效响应文件处理。3.4.1在不改变报价供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理(简称为“清标”)，发现可能存在的对招标范围理解的偏差、报价的算术性错误、错漏项、报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。磋商小组对清标成果审议后，决定需要报价供应商进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向报价供应商发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。3.4对响应文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

5.2.2响应文件的符合性检查由磋商小组负责。5.2.1磋商小组应当对符合资格的报价供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。5.2响应文件符合性检查。5.1.2依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定报价供应商提供资格、资信证明材料的合法性、真实性，是否具备报价资格。5.1.1磋商小组对响应文件进行资格性检查。5.1响应文件资格性检查。

已提交响应文件的供应商，可以根据磋商情况退出磋商。关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价，相应的清单子目单价，根据“响应文件报价/最终报价”的比例，进行同比例调整。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。5.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效标处理。5.5磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商顺序由现场抽签决定，磋商轮次由磋商小组视情况决定。5.4磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。5.3澄清有关问题。磋商小组认为响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给报价供应商授权代表。报价供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。签字确认。报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.评标方法和主要因素：5.7.4待评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商轮次由磋商小组视情况决定，待磋商报价评审全部结束后，汇总各报价供应商得分，确定各报价供应商总分和最终排序。5.7.3评审小组负责对磋商文件评分标准中涉及的报价供应商财务状况、业绩、信誉、答辩、技术方案、性能、服务质量等内容进行评审；5.7.2本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的报价供应商采用综合评分法进行比较与评价。5.7.1响应文件资格性检查和响应文件的符合性检查结束后，凡属于“（七）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。5.7比较与评价

（1）价格30分明标部分：（一)评分项目及总分（总分100分）7.评分标准本次评标采用综合评分法（计分均保留2位小数），即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；综合得分且报价得分相同的，按技术标指标优劣顺序排列；三者得分均相同的，由采购人通过抽签方式确定排序。报价供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

暗标部分：（6）加分因素2分（5）施工组织设计44分（4）项目负责人答辩3分（3）产品性能5分（2）报价供应商综合评价15分

2）价格扣除（根据财库[2020]46号文规定）：报价得分=（评标基准价/报价）×301）采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：（1）价格（30分）：（二）各项目评分标准：（7）样品评审(暗标)3分

1）项目管理机构配备（10分）（2）报价供应商综合评价（15分）同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。c.残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除5%的政府采购优惠政策。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（按属于残疾人福利性单位产品细目报价表认真填写，如未按要求填写和提供有效声明函的，不得享受价格扣除。）b.监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除5%的政府采购优惠政策。参加报价的监狱和戒毒企业，应当按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。（按属于监狱和戒毒企业产品细目报价表认真填写，未按要求提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）a.对小型和微型企业价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。（按属于小、微型报价供应商产品报价明细表认真填写，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。）

3）报价供应商自2019年1月1日以来承担过类似项目的（类似项目是指篮球场项目或体育场地项目或合同中含有篮球场或体育场地类似的项目），有1个，得2分，最多得2分。（投标时须提供类似项目的合同及相关证明材料复印件加盖公章放入补充证明文件中，起算日期以合同签订日期为准，原件备查，不提供或提供不全的，本项不得分）2）报价供应商具有有效期的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。（响应文件中提供相关证书复印件加盖公章放入响应文件中，同时提供认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页复印件加盖公章放入补充响应文件中，报价时须提交原件核查，不提供不得分）。本项最高得10分。（报价时提供[相关人员的职称证书、与企业签订的劳动合同、企业为其依法缴纳可扫描二维码的2022年3月-2022年8月的社会保障资金的相关材料]复印件加盖公章放入响应文件中，原件备查，不提供或提供不齐的，不得分。）③项目管理机构配备人员中，除项目负责人和技术负责人外，具有中级及以上职称证书的，有1人，得1分，最多得6分。②项目管理机构配备人员中，技术负责人具有高级工程师及以上职称证书的，得2分；具有中级工程师职称证书的，得1分。①项目管理机构配备人员中，项目负责人具有高级工程师及以上职称证书的，得2分；具有中级工程师职称证书的，得1分。

2）体现产品的耐用性能（1分）：硅PU球场面漆耐人工气候老化性能≥2000小时以上且通过国家级检测中心检测，并符合GB/T22374-2018检测要求的，得1分；硅PU球场面漆耐人工气候老化性能<2000小时且通过国家级检测中心检测，并符合GB/T22374-2018检测要求的，得0.5分；（须提供检测机构出具的测试报告复印件加盖厂家公章，放入响应文件补充证明文件中，不提供不得分）（须提供检测机构出具的测试报告复印件加盖厂家公章，放入响应文件补充证明文件中，不提供不得分）1.2硅PU球场物理化学性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》和GB/T14833-2020《合成材料跑道面层》检测要求，提供合格检测报告的，得1分；1.1硅PU产品获得中国环境标志产品认证证书的，得1分；（须提供相关证书复印件加盖厂家公章，放入响应文件补充证明文件中，不提供不得分）1）体现产品的环保及物理化学性能（2分）：（3）产品性能（5分）

①施工组织总体设想（3分）；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（17分）；（5）施工组织设计（44分）结合本项目特点，评标委员会对拟派项目负责人的综合素质、专业技术水平、项目管理水平等方面进行综合考核。由评标委员会现场以书面形式出题（2题，每题1.5分），项目负责人以书面形式作答，评标委员会按照项目负责人答辩内容酌情评分（答辩时间为20分钟）。（根据疫情防控要求，为减少人群聚集，报价供应商代表人数为1人进入开标现场，则报价供应商的拟派项目负责人和授权委托人须为同一人。项目负责人须携带身份证原件，工作人员检查确认后方可进场，未提供或未参加答辩的不得分）（3分）（4）项目负责人答辩（3分）3）质保期（2分）：本项目免费质保期至少为:5年，在此基础上，每增加1年，加1分，最多加2分。（须提供承诺书原件加盖厂家公章，格式自拟，不提供不得分）

b.施工机械设备的选择及保障措施（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。a.主材的选择及供应的保障措施（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。②方案针对性（14分）；c.施工段的划分（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。b.施工队伍的选择（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。a.施工总体设想（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

②临时设施（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。①平面布置（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。2）施工现场：平面布置、临时设施、材料堆放（3分）；e.报价供应商售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修范围、服务标准、人员配备、故障响应修复时间及保障措施）等（4分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。d.设计方案（包括产品结构图、布置图、效果图等）（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。c.包括产品安装方案、对现有成品保护措施、验收方案等（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

①各分部分项工程的施工方案（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（5分）；②各阶段进度的保证措施（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。①施工进度计划（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（2分）；③材料堆放（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

②环境保护（降尘降噪）措施（4分）；b.安全文明施工保障措施（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。a.安全文明施工保障体系（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。①安全文明施工措施（4分）；5）安全文明施工及环境保护措施（8分）；②各分部分项工程的质量保证措施（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

③材料投入计划（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。②机械设备投入计划（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。①劳动力投入计划（1分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得1分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得0.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。6）劳动力、机械设备和材料投入计划（3分）；b.环境保护（降尘降噪）保障措施（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。a.环境保护（降尘降噪）保障体系（2分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

暗标部分：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的分别加1分。（磋商时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖公章、环境标志产品认证证书复印件加盖公章，否则不得分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。）（6）加分因素（2分）②工程项目实施的重点、难点和解决方案（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。①关键施工技术、工艺的重点、难点和解决方案（3分）：内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得1.5分；内容粗略、无针对性、或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（6分）；

1．磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求在3家成交候选单位中，依法确定成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。中企华建友工程管理有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）上发布成交结果公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标报价管理办法》等有关法规处理。（九）定标：磋商小组为3人以上的单数（含3人）时，计算分项得分时取平均值为报价供应商的得分，各分项得分合计即为报价供应商的总得分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。报价供应商如对招标文件提出的合理要求不作出相应承诺或对采购人提出不合理要求的不予得标。每项评分的具体内容和方法由磋商小组独立评分。所有磋商小组打分的平均值为各报价供应商最终得分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。磋商小组对样品进行评议，规格0.5分，分层结构（单一整体分层结构）0.5分，厚度0.5分，材质0.5分，外型美观0.5分，气味0.5分，最高得3分，未按要求提供样板的得0分。报价供应商须提供规格为300*400*8mm的硅PU球场材料样品1块。样品要求分层结构，弹性层为微气囊发泡结构（无任何颗粒添加），弹性层上有抗压加强层，面漆层为水性环保面漆。（7）样品（3分）：

3．除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；1．因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；（十）采购终止：3.在发布成交公告的同时，中企华建友工程管理有限公司将向成交供应商发出成交通知书。2.报价、开标及定标的整个过程均由采购监管部门的监督。

采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；提供虚假材料谋取中标的；（十二）成交无效的确认：本项目不需要递交磋商保证金。（十一）磋商保证金：4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

（十三）签订、履行合同：报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；与招标采购单位、其他报价供应商恶意串通的；

（1）招标代理费按工程类招标的70%计取（收费标准为：以中标金额为基数，中标金额100万以下，按费率为中标金额的1.0%计取收费；中标金额100-500万，按费率为中标金额的0.7%计取收费；中标金额500－1000万，按费率为中标金额的0.55%计取收费；中标金额1000－5000万，按费率为中标金额的0.35%计取收费），招标代理服务收费按差额定率累进法计算。本项目招标代理费和编标费均由成交供应商支付。具体计算方法如下：（十四）中标服务费：3.若由于相应国家法律法规、地方法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。2.中企华建友工程管理有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经中企华建友工程管理有限公司见证后生效。

（十六）政府采购合同融资合作担保机构及银行出具的报价担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。(十五)政府采购信用担保（2）编标费按70%计取：以招标控制价为基数，500万以下，按费率3.8‰计取收费；清单编制费按差额定率累进法计算。

（采购人）：编号：政府采购履约担保函（项目用）附件一：中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

四、保证责任的终止2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！各供应商：无锡市政府采购合同融资政策告知函附件二：年月日保证人：（公章）

本项目为无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次），位于无锡市钱藕路6号，主要建设内容:对宿舍楼周边水泥篮球场地进行改造，主要包括整修场地基础、铺设硅PU面层、更换篮球架、道路铺设、安砌花岗岩侧石等，改造面积约4143平方米。1.采购标的需实现的功能或者目标：一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求:三．项目技术要求和有关说明贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

注：如为同一报价供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。3）按照财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除5%的政府采购优惠政策。2）按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除5%的政府采购优惠政策。1）对小型和微型企业、监狱企业、残疾人单位报价给予5%的扣除，用扣除后的价格进行评审。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（格式见附件，中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示）。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。2.为落实政府采购政策需满足的要求：招标范围：工程量清单范围内的所有内容。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：3.其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定。2.《工程量清单计价规范》；1.《江苏省工程建设管理条例》；二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：4）所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。磋商时提供认证证书复印件并加盖公章。

1．采购标的数量：无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次），共1个标段：四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：4．技术要求：报价供应商应满足磋商文件中采购技术要求，确保检测质量。3.安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其现场的人员、设备的安全负责。2.质量违约金：合同价款的5%；1.质量标准：一次性验收合格，100%合格；

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：最高限价（人民币）：2195000.00元。超过最高限价的按无效响应文件处理。4.采购预算价（人民币）：2195000.00元；3．实施地点：无锡市惠山区钱藕路6号。2．实施时间：35日历天；误期违约金：合同价的万分之五/天；具体详见工程量清单；

1.资金来源：财政性资金2.实施地点：采购人指定地点。七、采购标的的其他技术、服务等要求：验收情况作为支付货款的依据。工程质量验收标准按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、磋商文件、中标方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。六、采购标的的验收标准：质保期：5年（质保期：自项目竣工验收合格后，为采购人的质保期起算日期）。

3.报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。2.报价供应商必须在满足磋商文件要求的基础上进行报价，如有技术正偏离请于报价偏离表中说明。1.报价供应商的报价的总额应是报价供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和。八、有关说明合同签订后，成交供应商支付合同价款的5%至采购人指定账户作为质量保证金。签订合同后30个工作日内，采购单位预付合同价款的30%，竣工验收合格后付至125万元（验收标准参考《体育场地使用要求及检验方法》第4部分：合成面层篮球场地），审计结束付至审定价的100%，质保期结束后如成交供应商全部按要求履行约定义务，采购单位不计息全额退还质量保证金。成交供应商申请工程款项时应出具正规税金发票。该项目审计费由成交单位承担。3.付款方式：

7.报价供应商应诚实守信，响应文件中的技术响应指标应与投标样品（提供投标样品检测报告）保持一致，报价供应商不得以虚假承诺谋取中标资格。成交供应商的投标样品如经采购人送检，检验结果不一致，招标人有权取消成交供应商的中标资格。（具体详细参数见图纸）6.篮球场颜色及初拟效果图如下：5.根据国家扶持中小企业的有关政策，在组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购信用担保融资，请按锡财购【2013】5号文件执行。4.报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

制定住房城乡建设部建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）第四部分.合同条款8.本项目报价供应商所报产品规格必须满足以下基本要求。本项目清单中推荐的品牌（或型号）仅为参考，报价供应商可以提供其它相当于或优于此品牌（或型号）的产品，并填写材料品牌选用表。采购人只接受产品技术正偏离，不接受负偏离产品。

（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明国家工商行政管理总局

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.工程地点：江苏省无锡市钱藕路6号1.工程名称：无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次）一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无锡技师学院室外篮球场改造工程项目（第二次）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：江苏省无锡技师学院

二、合同工期6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：江苏省无锡技师学院运动场地改造；4.资金来源：财政3.工程立项批准文号：

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合“合格”标准。三、质量标准工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：

2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理

（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.一般约定第三部分专用合同条款按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款执行。第二部分通用合同条款见证单位：（公章）账号：账号：

名称：；1.1.2.1设计人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.1其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸。1.1.1合同1.1词语定义

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招标投标法》、《民法典》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。1.2法律1.1.3.3临时占地包括：无。1.1.3.2永久占地包括：无。

合同文件组成及优先顺序为：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸。1.4合同文件的优先顺序1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

1.5.2承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式叁份施工图纸；发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内；1.5.1图纸的提供1.5图纸和承包人文件

1.5.3现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；

承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.6.2发包人接收文件的地点：；1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6联络关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。1.7.2场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。1.7.1出入现场的权利1.7交通运输承包人指定的接收人为：。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。1.8知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.7.3超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.9工程量清单错误的修正1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.1发包人代表2.发包人

2.2.1提供施工现场2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.3资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。2.2.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。（1）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工验收报告、竣工图四套、结算书、过程资料等符合档案馆归档要求的全部资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。

a.承包人未经发包人同意分包工程；2）施工过程中，承包人必须接受甲方代表的监督，服从甲方的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场：1）质量违约：按照国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》本工程必须达到合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付合同价的百分之五的违约金，返修工期计入总工期考核。（2）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。

6）发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。施工过程中发生的水、电费用由承包人承担，发包人先行垫付，在工程结算审计时一并扣除。5）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。4）承包人应保证中标后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工作时间不少于40小时，由发包人考核。如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按1000元/次支付违约金给发包人3）承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术人，否则将视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。c.工程质量明显很差，经整改后还未符合要求；b.工程进度明显滞后于施工进度计划表；

12）施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。11）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评或发包人发出通知书，则每次按中标价的1‰扣款。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。10）承包人的任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并预见因损坏所通行的道路或桥梁（包括村镇道路）而发生的修复、加固等必然发生的措施费用，所有费用包含早投标报价中，一旦中标不得调整，由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其它开支，发包人概不承担。9）所有隐蔽工程在结算时必须附有现场计量单，经承包人、监理人等计量确认，并留有有效影像资料备查。在结算时承包人不提供或拒绝提供有效计量单、有效影像资料的隐蔽工程，发包人有权在结算价款中直接扣除该部分工程的相关费用，承包人不得以任何形式任何理由进行索要。8）涉及到工程价款的签证，签证单必须附有发包人通知单（或经发包人确认的承包人联系单、技术核定单等）、现场工作量计量单、有效影像资料，并经监理审核，发包人确认作为结算依据。在结算时承包人未提供有效指令、有效计量单、有效影像资料的签证工程，发包人有权在结算价款中直接扣除该部分工程的相关费用，承包人不得以任何形式任何理由进行索要。所有签证承包人必须在事件发生后7天内报出签证申请，逾期作为让利。工程施工内容一旦发生变更，不论变更价格是否核定，承包人必须按变更通知单先行施工，否则发包人可给予一定的处罚。7）根据无锡市建设局、无锡市劳动与社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工（2005）17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若承包人企业未按合同约定支付劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额制服工人工资的，由承包人企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业履约担保人或施工企业付款担保人履行担保责任。承包人应办理“农民工工资支付保涵”，额度为合同价5%。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。

18）承包人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。17）承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。16）承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场，发包人以后的招标工程可以拒绝承包人投标。15）承包人承诺中标后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权给予取消中标资格、没收投标保证金、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金、直至没收履约保证金责令退场的处理。14）承包人应保证中标后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工时间不少于40小时，由发包人考核。如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按1000元/次支付违约金给发包人。13）工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按2000元/天罚款。

24）实行企业责任包干制。承包人应严格落实疫情防控相关文件明确的法人单位主体责任，落实疫情防控基本要求，建立疫情防控工作体系与建立应急工作机制，认真做好复工复业前人员的全覆盖排查，做到应查尽查、分类管理；应严格落实各项防控制度，做好日常疫情防控工作，确保生产安全，一旦发现疫情，应立即停工停产，迅速启动应急处置流程，直到疾控部门评估合格后方能复工复业。23）施工过程中如因承包人原因造成发包人地下管线、植物树木或路面破损的，承包人应无偿进行修补。22）本项目如涉及到总承包服务费（总包管理费和配合费），由中标人自行与总包单位协商解决。21）本工程现场场地较小，发包人不提供现场生产、生活区域，由承包人自行解决，由此产生的相关费用由已包含投标报价中，结算时不予调整。20）发包人指定材料品牌范围的，承包人在投标书中选用的品牌（只能选择一种），并按此品牌报价，验收时也按此品牌验收。19）施工单位按月进度，每月25号前提供单位工程生产月报。

建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理25）如施工期间仍处于疫情阶段，另行提供防疫措施与方案，相应费用按照国家规定结算。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；

（1）承包人不得擅自更换项目经理，擅自更换项目经理视为违约，按违约论责。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如限期内仍未提供劳动合同及社会保险，承包人必须无条件放弃或退出本合同工程的承包权，自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。承包人对项目经理的授权范围如下：。

3.3承包人人员（2）对于承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约行为，甲方有权利单方面解除本合同，并通过律师函书面函告承包人。承包人从收到甲方律师函之刻起双方合同关系自然解除，并且承包人愿意以甲方财务已支付给承包人的金额作为本合同工程的清算金额，承包人愿意以本合同工程现场现状在收到甲方律师函之刻起立刻移交甲方。作为处罚，承包人自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。（1）经发包人认定承包人项目经理不称职的，发包人有权要求承包人立即更换，承包人无正当理由而拒绝的，视为违约，按违约论责。3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（3）如承包人仍希望更换，但新换的项目经理未经甲方认可的，甲方有权利单方面解除本合同，并通过律师函书面函告承包人。承包人从收到甲方律师函之刻起双方合同关系自然解除，并且承包人愿意以甲方财务已支付给承包人的金额作为本合同工程的清算金额，承包人愿意以本合同工程现场现状在收到甲方律师函之刻起立刻移交甲方。作为处罚，承包人自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向甲方追讨；对于造成甲方重大经济损失的，承包人有责任配合甲方进行清算并承担甲方所发生的经济损失。（2）如承包人仍希望更换，但新换的项目经理经甲方认可的，承包人必须无条件向甲方缴纳合同额的1%作为罚款（最高不超过伍万元）。

3.4分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人认可后方可离开。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.4.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：本工程不得分包。3.4.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：不需要。3.6履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.5工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.4.3分包合同价款

关于监理人的监理权限：/。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式，银行保函；金额，中标价的5％；期限：自中标通知书发出起，结束日期按本合同工期顺延30天。

监理工程师执业资格证书号：/；职务：/；姓名：/；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.3商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：/；电子信箱：/；联系电话：/；

5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；（1）；

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。招标人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.2.2承包人提前通知招标人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知招标人。5.2隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行。6.1.3文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天。6.1.2关于治安保卫的特别约定：安全事故由责任方承担一切后果。。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设行政主管部门的有关规定执行。6.1安全文明施工

7.1.2施工组织设计的提交和修改开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人审查。承包人向发包人提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到发包人认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7.3开工发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。7.2.1施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

因发包人原因未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。7.3.1开工准备

7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。7.4测量放线

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费不设上限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人需按中标价的千分之三/天支付违约金。

8.材料与设备7.8.1提前竣工的奖励：无。7.2提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）双方另行协商；

8.3施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。8.2.1样品的报送与封存8.2样品8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.1材料与工程设备的保管与使用

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.1试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在合同价中。8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。9.2现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

10.4承包人的合理化建议关于变更估价的约定:/。10.3.1变更估价原则10.3变更估价10.2变更估价：关于变更的范围的约定：1、在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，成交供应商须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。2、发生变更、施工条件变化等，要由发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.5.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.5暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/10.6暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.5.2不属于依法必须招标的暂估价项目

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

第3种方式：其他价格调整方式：/③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（1）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：_承包人在投标报价时已纳入投标报价中综合单价包含的风险范围：除本招标文件规定可调外，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人考虑在中标合同价中，竣工结算时工程量按实调整，综合单价不予调整。其固定综合单价应包括（但不限于）人工费、材料费（含损耗、加工制作费、运输费）、机械费、管理费、利润等完成清单、图纸、规范要求的工作内容相关的一切费用并考虑风险因素，包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满等。各种因素引起的施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素不作调整。1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付

①工程量计算规则：执行相应的计价表计算规则。c.合同中没有适用或类似项目的，按照以下原则进行价格确认：b.合同中有类似的项目，参照原合同类似项目单价；a.合同中已有的项目，执行原合同项目单价；（2）工程变更及现场签证综合单价确定原则：（本条款适用于本工程中的所有设计变更及现场签证价格的确定）：（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同承包范围内约定应予计量且实际完成的验收合格工程量确定，中标综合单价不变（如发生不平衡报价，按以下第（6）条处理）。

（6）无论工程量增加减少幅度有多大中标价都不变。但若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当投标报价的某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省市政工程计价定额》(2014)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过《无锡工程造价信息》中的投标同期信息指导价（无信息指导价按市场价）所组成的综合单价的10%时，视为不合理报价。若发生不合理报价，该清单子目发包人将根据无锡市公布的信息指导价（缺信息指导价的材料，以市场价为准）套用现行相应专业的计价表组成的综合单价乘以下浮系数（中标价/招标控制价））得出新综合单价作为结算依据（清单数量内执行原综合单价，清单数量外执行新综合单价）。投标报价中报价低的清单子目不作调整全部执行原综合单价。（5）投标报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的按投标报价中的工、料、机、费率、含量同口径组成综合新的单价；如上述方法还不能组成综合单价的，套用2014《江苏省工程计价定额》、《费用定额》及无锡地区配套规定、材料按照施工同期无锡市造价管理部门公布的信息价，没有信息价的按照施工同期的市场价，组成综合单价（甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程不让利）再乘以下浮系数（中标价/招标控制价）。（4）投标报价中同一类型出现两个单价或费率时，取较低的单价或费率。（3）已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整其对应的市场价差价，其它都不变。③材料价格：执行发出中标通知书当月《无锡工程造价信息》信息价，信息价中没有的，需要双方根据市场情况进行材料价格的协商确认，承包人应提供三种以上不同品牌的材料，经发包人选择确认后方可进场。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料差价，其他都不变。以暂估价形式列入的材料按清单中规定的暂估价格和施工时发包人和承包人看样定货定价的价格调整材料价差，其他不作调整。②计价原则：按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价【2016】154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的取费，土建、装饰工程参照《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、安装工程参照《江苏省安装工程计价定额》（2014年），按照折减系数（折减系数=中标价/招标控制价）对该综合单价进行下浮调整，确定综合单价。

（11）审计费用按苏价服【2014】383号文的收费标准规定费用抵扣工程款，折扣优惠仅对委托人适用。（10）结算审计费用全部由施工单位承担。--------------------------------------------（9）本合同工程施工完成并竣工验收合格后，承包人按合同约定时间和要求提供结算报告，由发包人委托有资质的审计单位进行结算审核，审计结果由发包人和承包人确认后作为结算依据。（8）所有的材料、设备（包括：甲供材料、甲供设备）的成品保护，均为谁安装谁保护，直至工程竣工交付发包人使用为止，需承包人承担成品保护的部分，相关费用含入投标报价中，结算时不作调整。（7）人工费调整按政策及江苏省建设工程人工工资指导价按文件规定执行调整。但因承包人原因延误工期部分的人工费不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。（13）最终结算总价以审计部门审定结果为准。（12）在审计结束后7个工作日内，由审计单位出具正式发票后，按约定由承担单位及时支付。

预付款扣回的方式：/预付款支付期限：/预付款支付比例或金额：合同签订后，由发包人支付承包人合同价的30%作为预付款。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保

关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由工程师和发包人代表进行审核。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由发包人代表进行审核。12.4.3进度付款申请单的提交合同签订后，成交供应商支付合同价款的5%至采购人指定账户作为质量保证金。签订合同后30个工作日内，采购单位预付合同价款的30%，竣工验收合格后付至125万元（验收标准参考《体育场地使用要求及检验方法》第4部分：合成面层篮球场地），审计结束付至审定价的100%，质保期结束后如成交供应商全部按要求履行约定义务，采购单位不计息全额退还质量保证金。成交供应商申请工程款项时应出具正规税金发票。该项目审计费由成交单位承担。12.4.2进度付款申请单的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.5支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后7天内。12.4.4进度款审核和支付

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.1.1竣工验收程序13.1竣工验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/

13.2.1试车程序13.2工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.1.2移交、接收全部与部分工程

13.3竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.2.2投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：。

竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。13.3.1竣工退场

14.3.1最终结清申请单14.3最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：见通用条款。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。14.2竣工结算审核

15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。14.3.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

质量保证金采用以下第3种方式：15.2.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：由承包人先行向发包人支付合同价款的5%作为履约保证金，待审计结束后履约保证金转质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。15.1缺陷责任期

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第3种方式：15.2.2质量保证金的扣留（3）其他方式:由承包人先行向发包人支付合同价款的5%作为履约保证金，待审计结束后履约保证金转质量保证金。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；

工程保修期为：见工程质量保修书。15.3.1保修责任15.3保修关于质量保证金的补充约定：由承包人先行向发包人支付合同价款的5%作为履约保证金，待审计结束后履约保证金转质量保证金。（3）其他扣留方式:/。（2）工程审计结束后，由承包人先行向发包人支付审计金额的3%作为质保金；

发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。15.3.2修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行商定。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商定。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行商定。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。

（3）施工单位在项目开工前均要建立消防、安全生产、创建工作组织网络，制定消防、安全生产和创建工作的具体措施，制订各岗位安全生产规章制度包括预警措施，做到措施完善，制度健全，该上墙的必须上墙，该记录的必须记录，缺一项违约处罚500元。（2）严格施工安全管理，施工中若由承包人原因造成工伤、安全死亡事故，发包人有权暂停付款直至承包人整改完毕，发包人不承担违约责任。在施工过程中违章作业而造成的轻微工伤事故，每次违约处罚500~1000元。（1）若承包人在现场施工过程中发生安全重大伤亡事故、重大死亡事故（解释见《江苏省安全生产条例》），承包人除应支付一切处理事故所发生的相关费用外，则还应向发包人支付5万以上的违约金，同时接受事故处理中应负的相应责任。（一）生产安全的违约：承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形

（9）工程施工作业区、道路、材料堆放区及全部应做硬化处理，处理不及时、不到位每项违约处罚500元。（8）开挖基坑、基槽时，必须按照经过审核的施工方案进行。发生严重塌方或补救不及时的每起违约处罚2000元。（7）施工单位在施工时，根据项目大小及结构层次，配置相应的高低压配电装置及安全防护措施。电源、电线必须悬空架起，不准乱拉乱接，工地用电严格执行三相五线制和接零接地的配电装置规定。电器安装要标准化，必须配有标准电箱，严禁用铜丝代替保险丝，电器应有专职人员操作。凡不达标准每项违约处罚500元。（6）对特殊工种（电工、架子工、机械操作工等）必须持证上岗，不得无证操作。如有无证上岗或违反操作规程每发现一次违约处罚500元。（5）进入工地现场必须戴好安全帽，违者每次违约处罚100元/人。特殊工种高空作业时必须系好安全带，违者每次违约处罚500元/人。（4）施工单位对招用的务工人员，在施工前必须逐级逐人进行安全生产三级教育，分项工程应单独进行安全技术交底，做到不错、不漏，资料齐全。凡三级教育少一人违约处罚50元，技术交底少一项违约处罚500元/人。

（15）及时做好施工现场各进出料道口、楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、脚手架等危险操作口的防护措施，必须加设防护栏，并设禁示标志，如少一项违约处罚200~500元/次。（14）施工现场的木工间、油漆间、易燃易爆物品等场所要配备必要的消防器材，并禁止吸烟、明火。易燃、易爆物品及主要危险地段应有明显禁示、禁令标志。如必须动用明火时，应及时向相关部门申请，并按指定地点动火，带好必要的消防器材，违者每次违约处罚500元。如发生火警，视情节赔偿损失外，每次违约处罚3000元。凡规定的危险地段无禁示、禁令标志的每项违约处罚200元。（13）未经发包方现场负责人许可，严禁非施工人员进入施工现场，违者每次违约处罚100元/人。（12）各施工机械必须有安全保护装置和接地保护装置，严禁使用倒顺开关，电器安装、接线必须有专职电工操作，违者每件每次违约处罚300元。（11）职工宿舍内电线不准乱拉乱接，不准使用电炉、热得快等，一经发现除收缴用具外，每项违约处罚200元。（10）夏季施工，夜间施工严禁赤膊、穿拖鞋进入工地现场，违者每项违约处罚200元/人。

（二）文明施工、综合治理的违约（20）按规定做好安全生产、综合管理、创建工作和务工人员管理台帐，资料齐全有效并装订成册，如资料不齐，每次每项违约处罚100元。（19）塔吊作业应严格按照操作规程执行。塔吊作业前，必须对所有的钢丝绳、链条、卡环、吊钩、板钩、耳钩等各种吊具和索具按有关规定认真检查，合格后方能使用，不准超载使用。未做认真检查或违反“十不吊”规定的，每次违约处罚500元。塔吊作业时，无地面指挥人员，每次违约处罚500元。（18）井字架、脚手架、塔吊严格按规范架设，架设完毕后须经建设单位安全部门验收合格后方可投入使用，如不经验收或架设不符要求，投入使用的除责令其停止使用外，每项违约处罚3000元。（17）按规定对施工工程的安全生产、文明卫生等设施、设备的投入和合理使用。如投入不到位或使用不合格产品或偷工减料，除应重新投入外，每项违约处罚500~2000元，隐患特别严重的责令停工。（16）对检查中发现的各项事故隐患认真组织整改，并有整改记录和情况汇报，事故隐患整改率100％，如事故隐患整改不力，拖拉的，每一次违约处罚500元。

（6）在建工程严禁住人。如发现在建工程内住人每次违约处罚200元/人。（5）生活区、活动场所的卫生管理，应划分保洁责任区。如无划分保洁区每项违约处罚200元。做好环境消毒和灭鼠、灭蝇、灭蟑工作。每项不达标违约处罚50~200元。民工宿舍保持整洁、美观，如发现脏、乱、差现象，每次违约处罚50~200元。工地厕所必须派有值日保洁员，厕所保洁不达标，每次违约处罚200元/项。（4）做好施工现场的文明卫生工作。各施工现场应采取封闭或围护作业，现场操作日做日清，建筑垃圾集中堆放，及时清运，建筑材料、设备堆放有序，施工道路畅通、整洁，场地平整、无积水、污水不外溢。发现工地材料乱堆乱放，施工现场混乱，每次违约处罚100元/项。（3）工地无治安事件，来访人员必须办理登记手续，无关人员不准留宿。务工人员登记率98％，“三证”办理率98％。如工地发生治安事件视情节每次违约处罚500~3000元。无关人员留宿工地一经发现每人每次违约处罚200元，务工人员登记率在95％~98％违约处罚100元，务工人员登记率在95％以下违约处罚100~200元，“三证”办理低于98％违约处罚100~200元。（2）做好务工人员的管理工作。承包人必须每月28日前向建设单位上报务工人员登记报表，若漏报每次违约处罚100元，不报每次违约处罚500元。工地务工人员外出需征得工地负责人同意，办理手续。一旦外出发生事故或案件，由所在承包方负全责，另视情节违约处罚500~3000元。（1）承包方应确保现场文明施工，并接受发包人的监督检查。检查出违反本合同约定的有关现场文明施工、综合治理条款的，视情节严重情况处以500元到5000元的违约罚金。在接受无锡市有关行业主管部门的检查时，因承包人原因施工现场受到通报批评或处罚时，承包人每一次应向发包人支付2万以上的违约金。

（七）发包方在施工阶段对施工管理、工程质量、进度、安全生产、文明施工、综合治理等进行定期或不定期抽查考核，本合同所涉及的违约处罚或违约金均自罚款或违约事由发生，由发包方现场负责人确认签发。处罚单发出之日起7日内承包方项目经理须签字认可，如逾期承包方未签字则视为认可。扣得的罚金归发包方所有，承包方在收取工程进度款时根据每月统计支付，进入发包方工程管理基金，用于发包方的工程管理活动。（六）因承包人违约而终止合同的偿还：因承包人违约而终止合同时，承包人应承担由此而给发包人带来的所有直接损失和间接损失及发包人应得到的利润损失。（五）承包人对合同中规定设备质量和工程质量保证负有完全责任，但除合同规定的补偿费和违约金或其他规定补偿外，承包人将不负责非直接和间接的损失、财政损失或利润损失。承包人将只对合同中规定的发包人索赔负责（因承包人违约而终止合同的情况不在此限）（四）承包人应理解，这里所指的违约金是确定的，经一致同意发包人有权获得的，而不得要求发包人提供所遭受的实际损失的证明。当发包人有权接受违约金时，发包人可根据自己的方便从承包人的合同价款中或从履约保证金中扣减相当于违约金的款项。因承包人员对施工现场周边环境造成污染的，承包人除应承担因此所造成的全部损失和政府相关部门的处罚外，还应向发包人支付1万元以上的违约金。（三）环境污染的违约

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、误期违约金：本项目节点工期和总工期均不得延误。如承包人延误，则按合同价的万分之五/天向发包人支付违约金，以延误天数累计，无上限。2、质量违约金：若竣工验收综合工程质量达不到合格，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用，并按照合同价的百分之三向发包方支付质量违约金。本项目所有合同条款关于违约金均为独立扣罚。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.2因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.3通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行关于其他保险的约定：按通用条款执行。18.2其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.1.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.1争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.2仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.1.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

协议书附件：附件（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）21、需要调整的合同条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表

发包人供应材料设备一览表附件2：发包人供应材料设备一览表承包人承揽工程项目一览表附件1：承包人承揽工程项目一览表

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：工程质量保修书

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围全部内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：质保期5年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．工程竣工验收后即进入项目质量保修期，保修期内承包人应按照投标文件约定的绿化养护等级进行养护。质量保修完成后，由发包人组织验收，确保承包人种植苗木均存活后视为验收合格。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

附件7：分包人主要施工管理人员表承包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表承包人用于本工程施工的机械设备表

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：履约担保分包人主要施工管理人员表

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：预付款担保年月日传真：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

支付担保附件10:支付担保年月日传真：电话：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：暂估价表年月日传真：邮政编码：

附件11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

报价供应商：（盖公章）响应文件内容：年月日时分开标，此时间以前不得开封；采购项目名称：采购编号：响应文件项目竞争性磋商

致：中企华建友工程管理有限公司响应函（一）响应函（格式）：日期：年月日其委托代理人：（签字或盖章）法定代表人或

六、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到等级，并承担违约责任如下：。五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，并承担违约责任如下：。三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应磋商文件各条款。一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币(大写)元（RMB￥元）的报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

第一部分：资格、资信证明文件1.证明文件部分：明标部分：响应文件由证明文件、响应函、报价文件、施工组织设计四部分组成（装订成册），另附电子光盘或U盘二张（报价部分一张光盘或U盘，其他部分一张光盘或U盘）。七、我方愿意提供中企华建友工程管理有限公司在磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：我公司出具的项目负责人为：，资质情况：。

报价供应商安全生产许可证复印件并加盖公章（报价时必须提交原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）；报价供应商的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖公章（报价时提供原件或二维码清晰可扫描认证的复印件加盖公章）；供应商有效期内营业执照副本复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或二维码清晰可扫描认证的复印件加盖公章）；供应商法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证复印件并加盖公章（报价时必须携带并提交参加开标会议的法定代表人或被授权代表有效身份证明原件）；供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）；关于资格的声明函（格式见附件）；

承诺书（格式见附件）；报价供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；报价供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；报价供应商2021年度由会计师事务所出具的财务审计报告（新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告）或者近三个月（不含报价当月）任一月财务报表复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或公证件）[授权委托人和拟派的项目负责人]提供[与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的本企业2022年3月-2022年8月的缴费证明]复印件加盖公章；（报价时必须提交原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）拟派的项目负责人具备市政工程专业注册建造师二级（含）以上且在本单位注册满3个月,具备项目负责人安全生产考核合格证B证复印件加盖公章（报价时提供原件或可查询二维码的扫描件并加盖公章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如是，格式见附件）（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（供应商为监狱企业的必须提供）（2）中小企业的，提供《中小企业声明函》（如是，格式见附件）；（1）报价供应商简介和经营情况说明；第二部分：补充性文件：*注：供应商已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）文件要求入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2012/10/11/51585.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映报价供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供,若报价供应商为联合体报价，须同时提供联合体单位的资格、资信证明文件。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。报价供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。报价供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。

2、响应函部分：（9）报价供应商认为有必要提供的其他证明材料（详见评分标准所要求之证明材料）。（8）项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）（7）项目技术负责人简历表（格式见附件）（6）项目负责人简历表（格式见附件）（5）项目管理机构配备情况表（格式见附件）

（1）报价总价表13、报价部分（格式见附件）（4）报价偏离表（格式见附件）（3）细目报价表（格式见附件）；（2）开标一览表（格式见附件）；（1）响应函（格式见附件）；

（7）暂列金额明细表表7（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3（2）单位工程报价汇总表表2

（13）总价项目进度款支付分解表表13（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8

4、施工组织设计，主要包括以下内容：（18）材料品牌选用表表18（17）主要材料设备品牌表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14

6）劳动力、机械设备和材料投入计划；5）安全文明施工及环境保护措施；4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；2）施工现场：平面布置、临时设施、材料堆放；1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

十、我方认为你们有权决定成交人。九、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。八、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。5、样品（具体详见评分细则中要求）暗标部分：7）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）报价供应商：（盖章）十三、如果我方被确定为成交人，我方愿意在签订合同时交纳成交合同总金额5%的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。十二、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由中企华建友工程管理有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

报价供应商全称（加盖公章）：采购编号：开标一览表开户账号：开户银行：开户名称：地址：邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：供应商名称（盖章）政府采购编号：属于小、微型企业细目报价表注：开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须按要求盖章、签字。法定代表人或授权代表签字盖章：日期：年月日

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业2承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员,营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元'，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）附：中小企业声明函

监狱、戒毒企业证明文件：2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字或盖章：报价供应商名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函附：残疾人福利性单位声明函

法定代表人（签名或盖章）：单位名称（公章）：我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。声明日期：

法定代表人或授权代表：(签字或盖章)报价供应商：（单位全称）(盖章)报价供应商简介和经营情况说明注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。年月日

中企华建友工程管理有限公司：日期：采购编号：关于资格的声明函（二）（报价供应商）关于资格的声明函（格式）：日期：年月日

法定代表人授权委托书（三）（报价供应商）法定代表人授权委托书（格式）：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：报价供应商（盖章）：我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司参加政府采购活动，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（报价供应商名称）系中华人民共和国合法企业。中企华建友工程管理有限公司：日期：政府采购编号：

被授权人签名：单位名称（盖章）：通讯地址：身份证件号码：电话：姓名：性别：被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

授权代表身份证复印件反面法定代表人身份证复印件反面授权代表身份证复印件正面法定代表人身份证复印件正面法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：报价供应商名称（盖章）：我公司自愿参加贵单位（公司）（采购项目名称）项目（采购编号：）的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2019年9月1日以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工市级不良记录等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。致：（采购人名称）承诺书一(格式)（四）承诺书（格式）

报价供应商：（公章）我公司承诺，在施工过程中产生的垃圾当天产生当天清运，如发现一次扣款200元，情节严重的，采购人可单方面中止合同，并且我方愿意支付合同价10%的违约金。（采购人名称）：承诺书二(格式)日期：

本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）承诺书三不拖欠农民工工资承诺书(格式)年月日法定代表人或被授权代表：（签字和盖章）

法定代表人或被授权代表：（签字和盖章）报价供应商：（公章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他报价供应商或串通投标。2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：承诺书四（廉洁承诺书格式）年月日

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

项目管理机构配备情况表（格式）（五）实施项目管理机构配备情况：年月日法定代表人或被授权代表：（签字和盖章）报价供应商：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

项目管理机构配备情况辅助说明资料项目技术负责人简历表（格式）项目负责人简历表（格式）

报价供应商名称（盖章）政府采购编号：报价偏离表（格式）（六）报价偏离表（格式）2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价供应商自行设计。

（2）单位工程报价报价汇总表表2（1）报价总价表1目录（七）报价部分格式注：上表如需要自行延长。法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3

（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14（13）总价项目进度款支付分解表表13（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9

表1一、投标总价（18）材料品牌选用表表18（17）主要材料设备品牌表表17（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15

四、综合单价分析表表3三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表二、单位工程报价汇总表

六、其他项目清单与计价汇总表表5五、总价措施项目清单与计价表表4

九、专业工程暂估价及结算价表表8八、材料（工程设备）暂估单价及调整表表6

十一、专业工程暂估价表表10十、计日工表表9

十三、总价项目进度款支付分解表表12十二、规费、税金项目计价表表11

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表表14十四、发包人提供材料和工程设备一览表表13

表16（适用于价格指数差额调整法）十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表表15（适用造价信息差额调整法）

注：1.报价供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。项目名称：xx工程单位：人（1）劳动力计划表十七、主要材料设备品牌表

项目名称：xx项目（3）临时用地表报价供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。（2）施工总平面图2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。1.报价供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的报价供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图2.若本表不够，可加附页。注：1.报价供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

项目名称：xx项目（5）拟投入的主要施工机械设备表（格式）