中标
科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包招标公告
石墨锂电池负极材料煅后焦石油焦堆场总包工程堆场房屋建筑工程施工总承包工程厂房建设建筑施工市政公用工程专用本标准施工房屋建筑和市政基础设施工程专业工程招标工程量清单及计价招标图纸工程和设备临时占地永久占地施工组织设计施工图工程量清单勘误超大件或超重件临时加固改造超重件的运输场内道路交通设施土石方材料运输场内交通招标控制价错误的修正工程量清单错误修正工程量清单错误的修正招标控制价错误修正工程照管半成品保护分包监理人隐蔽工程检查测量放线施工设备和临时设施材料与设备试验设备试验人员试验与检验现场工艺试验综合单价验收工程试车投料试车无负荷联动试车单机无负荷试车缺陷责任期与保修修复临时工程承包人文件工程保险建筑渣土渣土运输渣土沙石石墨化车间安全文明施工费平整场地挖基坑土方挖沟槽土方回填方桩基工程预制混泥土管桩预应力管桩打试验桩钢桩尖桩芯细石混凝土桩头插筋砌体工程实心砖墙混合砂浆砌筑混泥土工程级配砂石垫层地梁泵送养护碎石灌砂垫层地面面层桩承台基础带形基础挡煤墙直行墙模板基础梁模板圈梁钢筋钢结构工程预埋铁件钢连接件连接钢板檩托实腹钢柱型钢柱金属面除锈型钢钢梁吊车梁钢支撑钢拉条柱间支撑钢管敷设圆钢角钢槽钢门柱金属构件运输撑杆墙拉条屋面檩条屋面钢檩条镀锌檩条墙梁窗柱雨蓬钢板天沟不锈钢天沟型材屋面彩色镀锌压型钢板配件固定座自攻钉密封胶钢板墙板820型镀锌彩色压型钢板保温隔热屋面不锈钢丝网铝箔面金属面油漆防护材料红丹防锈漆醇酸磁漆喷刷防火涂料屋脊盖板法兰螺栓高强螺栓泛水板包边防水工程墙身防潮找平层水泥砂浆罩面压光门窗金属门门框金属(铝合金)窗房屋建筑与装饰工程踢脚线墙面一般抹灰水泥石灰膏砂浆抹平水泥石灰膏砂浆打底扫毛抹灰面油漆内墙面封底漆树脂乳胶漆涂料外装水泥石灰砂浆打底扫毛水泥石灰砂浆中层刮平扫毛墙面喷刷涂料白色外墙丙烯酸弹性高级涂料室外工程散水水泥沙压光混泥土垫层素土夯实排水沟截水沟水泥砂浆抹面人工挖沟槽小型挖掘机挖槽自卸汽车运土安装工程电气工程配电箱应急照明箱应急照明集中电源钢结构支架配管铁构件接线盒暗装开关(插座)盒配线穿照明线普通灯具节能吸顶灯节能灯壁装式消防应急灯安全出口指示灯指示标志灯照明开关单联暗开关延时开关单控开关送配电装置系统输配电装置系统调试防雷系统均压环避雷网安装接地母线敷设总等电位端子箱测试板测试盒接地装置接地系统接地网)雨水系统塑料管雨水管雨水斗消火栓系统镀锌钢管消防管带压力表试验消防水泵接合器水表截止阀灭火器管道支架手工除锈一般钢结构装置调试人工辅助开挖挖掘机挖土挖掘机挖槽坑土方管沟回填基础模板独立基础现浇混凝土胶合板模板墙模板外墙脚手架单排脚手架大型机械设备进出场安拆费挖土机桩基础桩基进退场脚手架搭拆防雷工程给排水
金额
-
项目地址
福建省
发布时间
2023/01/06
公告摘要
公告正文
科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包招标公告
1.
招标条件
本招标项目 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程，建设单位为 福建科达新能源科技有限公司， 建设资金来源 自筹，招标人为 福建科达新能源科技有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园；
工程建设规模： 煅后焦（上部工程）、石油焦堆场总包工程，各车间具体面积见图纸附件。
2.2. 招标范围和内容：
（1）工程类别： 房屋建筑工程 ；
（2）招标类型： 施工总承包 ；
（3）招标范围和内容 ：福建科达新能源科技有限公司大田县太华镇罗丰工业园厂房建设及施工图纸图纸为准。其中，用于确定企业资质及等级的相关数据： 按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据： 按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定 ；
用于确定类似工程业绩的相关数据： /（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建主管部门相关规定）；
2.3. 工期要求：总工期为 60 个日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有） 煅后焦总工期30个日历天 ，石油焦堆场60个日历天；
2.4. 标段划分（如果有）： / ；
2.5. 质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准 。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 二 级 房屋建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3. 本招标项目 不接受 （接受、不接受） 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4. 本招标项目 应用 （应用、不应用） 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑（房屋建筑、市政工程） 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 建筑工程 （建筑工程、市政公用工程） 施工总承包资质的联合体成员中的 最低企业季度信用得分（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求： 3 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 项目 。
3.6.其他资格要求： 1.本工程因工期建设及办理证件等需要已确定总承包单位为福建华宇置业有限公司，本次投标报价为企业内部建设需要仅为商务竞价，中标单位需作为华宇下属队伍进行组织施工，各投标单位参加投标报价为认同建设方的建设方案前提下参与，相关配合管理费用按照行业相关约定自行考虑。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 202 3 年 1 月 6 日至 202 3 年 1 月 7日报名参加，招标文件公布于我司集团招标网，各投标单位自行下载后电话联系福建科达工程部进行登记备案。
5. 评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法： 最低价中标法 。
5.2本招标项目采用的定标方式： 依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人/授权评标委员会直接确定中标人/采用评定分离方式确定中标人） 。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间： 开标前 。
6.2.投标保证金提交的金额： 人民币叁拾万元整 。
6.3.投标保证金提交的方式： 现金形式、 银行保函形式 。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 202 3 年 1 月 10 日 17时，投标人应在截止时间前向 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园科达厂区综合楼2楼财务部（福建科达新能源科技有限公司）递交投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 公司集团招标网 上发布。
9. 联系方式
招标人： 福建科达新能源科技有限公司
地址： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 ，邮编： 366100
电子邮箱: /
电话： 13328991726 ，传真： /
联系人： 肖陇
招投标监督机构名称： 业主监督单位
地址： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园
联系电话：
附件一： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场招标文件 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场招标文件
附件二： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程清单 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程清单
本招标项目 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程，建设单位为 福建科达新能源科技有限公司， 建设资金来源 自筹，招标人为 福建科达新能源科技有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园；
工程建设规模： 煅后焦（上部工程）、石油焦堆场总包工程，各车间具体面积见图纸附件。
2.2. 招标范围和内容：
（1）工程类别： 房屋建筑工程 ；
（2）招标类型： 施工总承包 ；
（3）招标范围和内容 ：福建科达新能源科技有限公司大田县太华镇罗丰工业园厂房建设及施工图纸图纸为准。其中，用于确定企业资质及等级的相关数据： 按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；
用于确定注册建造师等级的相关数据： 按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定 ；
用于确定类似工程业绩的相关数据： /（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建主管部门相关规定）；
2.3. 工期要求：总工期为 60 个日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有） 煅后焦总工期30个日历天 ，石油焦堆场60个日历天；
2.4. 标段划分（如果有）： / ；
2.5. 质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准 。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 二 级 房屋建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 二 级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3. 本招标项目 不接受 （接受、不接受） 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4. 本招标项目 应用 （应用、不应用） 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑（房屋建筑、市政工程） 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 建筑工程 （建筑工程、市政公用工程） 施工总承包资质的联合体成员中的 最低企业季度信用得分（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求： 3 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 项目 。
3.6.其他资格要求： 1.本工程因工期建设及办理证件等需要已确定总承包单位为福建华宇置业有限公司，本次投标报价为企业内部建设需要仅为商务竞价，中标单位需作为华宇下属队伍进行组织施工，各投标单位参加投标报价为认同建设方的建设方案前提下参与，相关配合管理费用按照行业相关约定自行考虑。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 202 3 年 1 月 6 日至 202 3 年 1 月 7日报名参加，招标文件公布于我司集团招标网，各投标单位自行下载后电话联系福建科达工程部进行登记备案。
5. 评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法： 最低价中标法 。
5.2本招标项目采用的定标方式： 依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人/授权评标委员会直接确定中标人/采用评定分离方式确定中标人） 。
6. 投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间： 开标前 。
6.2.投标保证金提交的金额： 人民币叁拾万元整 。
6.3.投标保证金提交的方式： 现金形式、 银行保函形式 。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 202 3 年 1 月 10 日 17时，投标人应在截止时间前向 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园科达厂区综合楼2楼财务部（福建科达新能源科技有限公司）递交投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在 公司集团招标网 上发布。
9. 联系方式
招标人： 福建科达新能源科技有限公司
地址： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 ，邮编： 366100
电子邮箱: /
电话： 13328991726 ，传真： /
联系人： 肖陇
招投标监督机构名称： 业主监督单位
地址： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园
联系电话：
附件一： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场招标文件 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场招标文件
附件二： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程清单 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程清单
招标人：福建科达新能源科技有限公司（盖单位公章）招标项目名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包（2022年版）专用本标准施工招标文件福建省房屋建筑和市政基础设施工程
《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。使用说明招标文件编制日期：2023年1月4日招标代理机构编制人：招标代理机构项目负责人：招标代理机构：（盖单位公章）
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
投标须知前附表第1节投标须知前附表第2章投标须知招标公告第1章招标公告目录
“合同协议书”内容见《通用本》第1节合同协议书第3章合同条款及格式投标须知内容修改表“投标须知”内容见《通用本》第2节投标须知
第4节合同附件专用合同条款第3节专用合同条款通用合同条款补正表“通用合同条款”内容见《通用本》第2节通用合同条款
第1节资格文件第7章投标文件格式第6章技术标准和要求第5章招标图纸第4章工程量清单及计价“合同附件”内容见《通用本》
六、拟派出项目技术负责人简要情况表五、拟派出项目负责人简要情况表四、授权委托书三、法定代表人资格证明书二、投标人基本情况表一、封面（资格文件）
第二部分106（招标人名称）：十、其他资料（资格文件）九、投标保证金有关单据扫描件八、投标人基本账户信息七、项目部施工管理人员到位承诺书
招标公告招标公告四、其他资料（商务文件）109三、投标函附录108二、投标函107一、封面（商务文件）106
招标范围和内容：工程建设规模：煅后焦（上部工程）、石油焦堆场总包工程，各车间具体面积见图纸附件。工程建设地点：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园；项目概况和招标范围本招标项目科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程，建设单位为福建科达新能源科技有限公司，建设资金来源自筹，招标人为福建科达新能源科技有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。招标条件
工期要求：总工期为60个日历天，其中各关键节点的工期要求为（如果有）煅后焦总工期30个日历天，石油焦堆场60个日历天；用于确定类似工程业绩的相关数据：/（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建主管部门相关规定）；用于确定注册建造师等级的相关数据：按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定；（3）招标范围和内容：福建科达新能源科技有限公司大田县太华镇罗丰工业园厂房建设及施工图纸图纸为准。其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定；（2）招标类型：施工总承包；（1）工程类别：房屋建筑工程；
本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级房屋建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）投标人资格要求及审查办法质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及其他相关规范合格标准。标段划分（如果有）：/；
评标办法和定标方式凡有意参加投标者，请于2023年1月6日至2023年1月7日报名参加，招标文件公布于我司集团招标网，各投标单位自行下载后电话联系福建科达工程部进行登记备案。招标文件的获取3.6.其他资格要求：1.本工程因工期建设及办理证件等需要已确定总承包单位为福建华宇置业有限公司，本次投标报价为企业内部建设需要仅为商务竞价，中标单位需作为华宇下属队伍进行组织施工，各投标单位参加投标报价为认同建设方的建设方案前提下参与，相关配合管理费用按照行业相关约定自行考虑。投标人“类似工程业绩”要求：3个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的项目。本招标项目应用（应用、不应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑（房屋建筑、市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有建筑工程（建筑工程、市政公用工程）施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
6.3.投标保证金提交的方式：现金形式、银行保函形式。6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整。6.1.投标保证金提交的时间：开标前。投标保证金的提交5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人（依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人/授权评标委员会直接确定中标人/采用评定分离方式确定中标人）。5.1本招标项目采用的评标办法：最低价中标法。
联系方式本次招标公告同时在公司集团招标网上发布。发布公告的媒介逾期送达的投标文件，将予以拒收。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年1月10日17时，投标人应在截止时间前向福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园科达厂区综合楼2楼财务部（福建科达新能源科技有限公司）递交投标文件；投标文件的递交
招投标监督机构名称：业主监督单位联系人：肖陇电话：13328991726，传真：/电子邮箱:/地址：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园，邮编：366100招标人：福建科达新能源科技有限公司
说明：投标须知前附表投标须知前附表投标须知联系电话：地址：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园
“投标须知”内容见《通用本》投标须知（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 福建科达新能源科技有限公司 地址： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 联系人： 肖陇 电话： 13328991726 ，传真： / 电子邮箱： / | |
| 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 标段名称： 科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | |
| 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 自筹 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 | |
| 1.4 | 工程建设地点 | 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 | |
| 1.5 | 工程建设规模 | 煅后焦（上部工程）、石油焦堆场总包工程，各车间具体面积见图纸附件. | |
| 1.6 | 招标范围和内容 | （1）工程类别： 房屋建筑工程 二级 ；（2）招标类型： 施工总承包 二级 ；（3）招标范围和内容：福建科达新能源科技有限公司大田县太华镇罗丰工业园厂房建设及施工图纸图纸为准。其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定； | |
| 1.8 | 电子招投标基本要求 | 投标报价文件提供电子文件（U盘拷贝） | |
| 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 监理单位： 代建单位： | |
| 2.1 | 计划工期 | 总工期为 60 日历天，；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 煅后焦总工期30个日历天 ，石油焦堆场60个日历天 | |
| 2.2 | 质量要求 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 | |
| 2.4 | 合同价格形式 | 单价合同 | |
| 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审（资格预审、资格后审） 方式对投标人的资格进行审查。 | |
| 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 本工程因工期建设及办理证件等需要已确定总承包单位为福建华宇置业有限公司，本次投标报价为企业内部建设需要仅为商务竞价，中标单位需作为华宇下属队伍进行组织施工，各投标单位参加投标报价为认同建设方的建设方案前提下参与，相关配合管理费用按照行业相关约定自行考虑。 | |
| 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023 年 1 月 8 日 17 时 | |
| 11 | 分包 | ☑ 不允许□ 允许，允许分包内容： / 接受分包的第三人资格、资质要求： / / | |
| 12 | 偏离 | ☑ 不允许□ 允许，允许偏离范围和幅度： / | |
| 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2023 年 1 月 10 日17时 | |
| 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目 不要求（要求、不要求） 提交技术文件。 | |
| 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 | |
| 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 叁拾万 元人民币；2、投标保证金形式： ①② （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第 / 种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金银行帐号：开户银行： 兴业银行股份有限公司三明大田支行帐户名称： 福建科达新能源科技有限公司帐 号： 181050100100112690银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。利息部分应出具发票的类型为：税务发票②银行保函形式：投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。采开具保函费用由投标人自理。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： / 。投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。开具保函费用由投标人自理。④保险公司出具的投标保证保险形式： /（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） 。开具保证保险的费用由投标人自理。3、投标保证金证明材料提交形式：①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函 采用（采用、不采用） 电子保函形式， | |
| 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。中标人非因不可抗力原因放弃中标。因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。...... | |
| 19.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 （接受、不接受） 投标人提交备选投标方案。 | |
| 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 （要求、不要求） 提交；技术文件： 不要求 （要求、不要求） 提交；商务文件： 要求 （要求、不要求） 提交； | |
| 22.1 | 开标时间 | 开标时间：内部开标由公司根据工作安排在审计部门监督下进行 | |
| 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：60分钟（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 | |
| 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 最低投标价中标法 | |
| 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”后半个工作日内回复 | |
| 25.3/26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人推荐的中标候选人数： 1 个 | |
| 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程） 类企业季度信用得分超过（含） 分的），其履约担保金额为中标合同价的 （建议减半收取） ％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的 10 ％。履约担保形式： 投标人可以选择现金（电汇、银行转账）或银行保函或工程保证保险或担保保函“明建〔2019〕30号、明建〔2021〕35 号”的形式履约担保期限： 与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后14个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。 | |
| 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 | |
| 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称： 业主单位监督 地点： 福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园 电话： | |
| 34.2 | 其他 | 5其他条件要求单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加 本招标项目投标，否则其投标均无效。 |
“通用合同条款”内容见《通用本》通用合同条款“合同协议书”内容见《通用本》合同协议书本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合建设需求。合同条款及格式
1.1词语定义1.一般约定专用合同条款专用合同条款通用合同条款补正表
| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
资质类别和等级：（根据监理合同填入）；名称：（根据监理合同填入）；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书；招标文件、中标通知书；投标文件；中标人的投标书及附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准及有关技术文件、技术要求；图纸；工程招标控制价。1.1.1合同
资质类别和等级：＊＊＊＊＊＊＊；名称：＊＊＊＊＊＊＊；1.1.2.5设计人：通信地址：（根据监理合同填入）。电子信箱：（根据监理合同填入）；联系电话：（根据监理合同填入）；
。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：＊＊＊＊＊＊＊。电子信箱：＊＊＊＊＊＊＊；联系电话：＊＊＊＊＊＊＊；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋市政公用质量保修办法》、《市政公用施工发包与承包计价管理办法》、《市政公用工程和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章，执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：现行的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市政公用工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：合同履行中确定。1.1.3.9永久占地包括：按规划部门批准的经图审机构审查合格的施工图确定。
1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程设计成套图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：4套（提供电子档）；发包人向承包人提供图纸的期限：承包人提交履约保证金后5个工作日内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：无。
发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后7天内审定完毕。承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文件；承包人提供的文件的数量为：5份；承包人提供的文件的期限为：合同签订后14天内；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工图工程量清单勘误等；1.6.4承包人文件
发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人施工项目部；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备
1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监或总监代表。监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；承包人指定的接收人为：项目负责人。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应充分考虑施工期间的交通组织、土石方及材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题等，承包人应制定并实施社会交通组织方案和详细的保障措施，由此所发生的一切费用承包人已计入投标报价中（已包含在相关项目的单价和合同总价中），发包人不另行计算增补。承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，费用由承包人承担。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程红线图为准。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。
。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权承包人承担。
1.14招标控制价错误的修正工程量清单错误修正的其他情形：。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人关于招标控制价错误修正的其他约定：。
。发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件。关于发包人移交施工现场的期限要求：2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保。
承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：
身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人。（10）承包人应履行的其他义务：
电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册编号：；建造师执业资格等级：；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目负责人的授权范围如下：通信地址：；
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。
。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3.3承包人人员。
。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
3.5.2分包的确定。主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包
3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款。其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：。
4.监理人。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
4.2监理人员。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定
电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：
（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；
关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：5.1质量要求5.工程质量（3）。
（4）装配式建筑装配率要求：；（3）建筑垃圾减量化目标：；（2）智慧工地管理要求：；（1）绿色建筑等级要求：；关于建造要求：。
关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：5.3隐蔽工程检查（5）。
。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工。关于编制施工场地治安管理计划的约定：
7.1.2施工组织设计的提交和修改。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计7.工期和进度。
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工
7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知。
。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.1因发包人原因导致工期延误
7.7异常恶劣的气候条件。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励（3）。（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
8.8施工设备和临时设施。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.材料与设备
9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验。关于修建临时设施费用承担的约定：8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
。施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：
关于变更的范围的约定：10.1变更的范围10.变更。现场工艺试验的有关约定：9.4现场工艺试验
10.4.1.2（1）现行计价定额：。。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价。
10.7暂估价。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率（6%-10%之间约定）。（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
。合同当事人关于暂列金额使用的约定：10.8暂列金额。承包人直接实施的暂估价项目的约定：第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为。11.1.3施工机械使用费价差调整（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为。11.1.2主要材料和设备价差调整11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整
超过风险范围以外的调整方式：。综合单价其它风险内容：12.1.1单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付
。超过风险范围以外的调整方式：。综合单价其它风险内容：12.1.2总价合同。。
预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款。12.1.3其他价格方式：
12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则12.3计量预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。
关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付。其他价格形式的计量方式和程序：12.3.6其他价格形式合同的计量
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交。关于进度付款申请单编制的约定：12.4.2进度付款申请单的编制
。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
。2、总价合同支付分解表的编制与审批：12.4.6支付分解表的编制。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：（2）发包人支付进度款的期限：。
13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车。12.6人工费用拨付数额或比例：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
。关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。工程试车内容：13.3.1试车程序13.3工程试车。
13.6竣工退场。关于投料试车相关事项的约定：13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；
过程结算节点如下：。14.1.1关于采用过程结算的约定：。14.1过程结算14.过程结算和竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场
发包人完成付款的期限：。14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：。过程结算申请清单包括：。过程结算资料清单和份数：14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：。14.1.2当期过程结算价款内容包括：
。竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.2竣工结算当期过程结算价款支付款项包括：当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：
14.4.1最终结清申请单14.4最终结清。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。
15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金。缺陷责任期的具体期限：15.2缺陷责任期
质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：
15.4保修。关于质量保证金的补充约定：（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：15.4.3修复通知。工程保修期为：15.4.1保修责任
16.1.2发包人违约的责任。发包人违约的其他情形：16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
16.2.2承包人违约的责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。。关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同。承包人违约责任的承担方式和计算方法：
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.1不可抗力的确认17.不可抗力
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险
20.3争议评审20.争议解决。关于变更保险合同时的通知义务的约定：18.7通知义务。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。
单独附件发出招标图纸工程量清单及计价“合同附件”内容见《通用本》合同附件（2）向人民法院起诉。
四、授权委托书三、法定代表人资格证明书二、投标人基本情况表一、封面（资格文件）目录投标文件格式
十、其他资料（资格文件）九、投标保证金有关单据扫描件八、投标人基本账户信息七、项目部施工管理人员到位承诺书六、拟派出项目技术负责人简要情况表五、拟派出项目负责人简要情况表
第1节资格文件十五、其他材料十四、其他资料（商务文件）十三、投标函附录十二、投标函十一、封面（商务文件）
投标文件招标项目编号：________________（项目名称）标段一、封面（资格文件）2、招标人要求投标人提供的其他资料：。1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。
二、投标人基本情况表日期：_______年月日法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人:（盖单位公章）投标文件内容：资格文件________
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||||||
| 联系方式 | 传 真 | 网 址 | ||||||
| 组织结构 | ||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 成立时间 | 员工总人数： | |||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目负责人 | ||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | ||||||
| 开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | ||||||
| 账 号 | 其中 | 技工 | ||||||
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 | ||||||||
三、法定代表人资格证明书未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。投标人：(盖单位公章)
特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。职务：手机号码：姓名：性别：身份证号码：地址：投标人名称：
代理人姓名：性别：手机号码：代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（项目名称及标段）施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。四、授权委托书年月日投标人：(盖单位公章)
委托代理人：（盖章或签字）法定代表人：（盖章）投标人：（盖单位公章）附：委托代理人身份证扫描件身份证号码：单位：部门：职务：
投标人：(盖单位公章)五、拟派出项目负责人简要情况表注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。年月日
| 姓 名 | 身份证号码 | |||||
| 职 称 | 职称证书编号 | 性别 | ||||
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 | ||||
| 建造师注册证书号 | 安全生产考核合格证书 | |||||
| 手机号码 | 最高学历 | |||||
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | |||||
| 主要工作经历 | ||||||
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 | |||
注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖单位公章)六、拟派出项目技术负责人简要情况表2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。
| 姓 名 | 身份证号码 | ||||
| 职 称 | 职 务 | 性别 | |||
| 技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等） | |||||
| 最高学历 | 手机号码 | ||||
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | ||||
| 主要工作经历 | |||||
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 | ||
1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：（招标人名称）：七、项目部施工管理人员到位承诺书2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
投标人：(盖单位公章)八、投标人基本账户信息法定代表人或委托代理人：（盖章）投标人：（盖单位公章）2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳万元违约金。
| 基本账户开户银行 | 名称： | |
| 基本账户开户银行 | 地址： | |
| 基本账户开户银行 | 电话： | 传真： |
| 基本账户开户银行 | 联系人及职务： | |
| 基本账户 | 开户名称： | |
| 基本账户 | 账号： | |
（1）建筑渣土运输企业选用表说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。十、其他资料（资格文件）九、投标保证金有关单据扫描件2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）
| 工程名称 | |
| 是否采用经市、区、县渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业 |
我单位参与（招标项目名称）的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细（招标人名称）：（适用施工、工程总承包招标文件）（2）投标人诚信承诺函（格式二）注：未选用经市、区、县渣土办牵头组织住建、公安、交通、城管、工商部门联合审批并公示的符合资质的渣土运输企业承揽本招标项目建筑渣土沙石运输的，将被否决投标。
3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1）项。）：一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。三、经确认，我单位在本项目投标过程中：
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。
承诺时间：年月日法定代表人：（签字）投标人：（盖单位公章）七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。
本人（姓名）系（投标人名称）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为（项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。（招标人名称）：（3）拟派出项目负责人承诺函2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。注：
承诺时间：年月日拟派出项目负责人：（签字）投标人：（盖单位公章）二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。本人承诺：
2、招标人要求投标人提供的其他资料：。1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。第2节商务文件2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。注：
投标文件内容：商务文件_投标文件招标项目编号：________________（项目名称）标段一、封面（商务文件）第二部分
1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。（招标人名称）：二、投标函日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人:（盖单位公章）
（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。4．如中标，我方承诺：3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。（6）按月足额支付工人工资。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
传真：地址：法定代表人或其委托代理人手机号码：法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人：（盖单位公章）7．（其他补充说明）。
法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人：（盖单位公章）三、投标函附录年月日邮政编码：
| 序号 | 项目内容 | 合 同条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| 1 | 缺陷责任期 | |||
| 2 | 承包人履约担保金额 | |||
| 3 | 分包 | |||
| 4 | 逾期竣工违约金 | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 | ||
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 | ||
| 6 | 预付款额度 | 预付款额度：为签约合同价的 ％ | ||
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | |||
| … | …… | …… | …… |
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。四、其他资料（商务文件）注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
| 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 |
| 工程名称:科华石墨锂电池负极材料生产项目石墨化车间 | 工程名称:科华石墨锂电池负极材料生产项目石墨化车间 | 工程名称:科华石墨锂电池负极材料生产项目石墨化车间 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元) |
| 1 | 单项工程 | nan | nan |
| 合 计 | 合 计 |
| 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 |
| 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 报价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 0 |
| 2 | 措施项目费 | 0 |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 0 |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 0 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 4 | 税金(9%) | 0 |
| 合 计 1+2+3+4 | 合 计 1+2+3+4 | 0 |
| 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 土石方 | 土石方 | 土石方 | 土石方 | |||
| 1 | 平整场地 | (1)土壤类别综合考虑 | m2 | 2657.6 | 0 | |
| 2 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)工程量包含工作面，放坡等措施费考虑到单价中 | m3 | 625.68 | 0 | |
| 3 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)工程量包含工作面，放坡等措施费考虑到单价中 | m3 | 460.811 | 0 | |
| 4 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计和规范的要求 (2)填方材料品种:满足设计和规范的要求 (3)填方粒径要求:满足设计和规范的要求 (4)填方来源、运距:开挖良质土 (5)由于放坡多挖的土方考虑到单价中 | m3 | 532.1438 | 0 | |
| 5 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑运距 (3)由于放坡多挖的土方考虑到单价中 | m3 | 554.3472 | 0 | |
| 桩基工程 | ||||||
| 6 | 预制混泥土管桩（D400管桩） | 1、土质、桩深度、桩倾斜度综合考虑 2、桩入岩按设计要求 3、预应力管桩制作、运输 4、综合考虑打试验桩 5、综合考虑接桩、送桩等 6、桩身混凝土等级PHC-C80，D400,壁厚95 | m | 1100 | 0 | |
| 7 | 钢桩尖 | Φ400AB型管桩桩尖 | 个 | 44 | 0 | |
| 8 | 桩芯 | Φ400AB管桩桩底灌注 C30细石混凝土 | m3 | 2.438384256 | 0 | |
| 9 | 桩头插筋 | 桩头插筋（钢筋直径综合考虑） | T | 1.09980288 | 0 | |
| 砌体工程 | 砌体工程 | 砌体工程 | 砌体工程 | |||
| 10 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:190厚红砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑 | m3 | 162.9858 | 0 | |
| 混泥土工程 | ||||||
| 11 | 级配砂石垫层 | 级配砂石垫层（按设计要求） | m3 | 162 | 0 | |
| 12 | 垫层(基础、地梁) | 1.商品混凝土制作、运输、浇筑、泵送、养护 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 69.6654 | 0 | |
| 13 | 碎石灌砂垫层 | 碎石灌砂垫层（室内地面，按设计要求） | m3 | 782.544 | 0 | |
| 14 | 地面面层 | 1.商品混凝土制作、运输、浇筑、泵送、养护 2.混凝土强度等级:C15 3.含分隔缝分缝、割缝及填缝 | m3 | 544.896 | 0 | |
| 15 | 桩承台基础 | 1.商品混凝土制作、运输、浇筑、泵送、养护 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 144.431 | 0 | |
| 16 | 带形基础（挡煤墙） | 1.商品混凝土制作、运输、浇筑、泵送、养护 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 69.8698 | 0 | |
| 17 | 直行墙 | 1.商品混凝土制作、运输、浇筑、泵送、养护 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 64.186 | 0 | |
| 18 | 基础梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送):泵送 (2)混凝土强度等级:30 | m3 | 43.869 | 0 | |
| 19 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) (2)运输费综合考虑计入报价中 | t | 2.90124 | 0 | |
| 20 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≥10mm) (2)运输费综合考虑计入报价中 | t | 26.11116 | 0 | |
| 屋面及钢结构工程 | 屋面及钢结构工程 | 屋面及钢结构工程 | 屋面及钢结构工程 | |||
| 21 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件 | t | 0.916 | 0 | |
| 22 | 钢连接件 | (1)连接钢板、檩托 | t | 12.59 | 0 | |
| 23 | 实腹钢柱 | (1)型钢柱 (2)金属构件运输(一类金属构件 综合考虑) (3)金属面除锈(喷河砂) | t | 37.9 | 0 | |
| 24 | 钢梁 | (1)钢梁 ：型钢钢梁 (2)金属构件运输(一类金属构件 综合考虑) (3)金属面除锈(喷河砂) | t | 30.48 | 0 | |
| 25 | 吊车梁 | (1)钢梁 ：型钢钢梁 (2)金属构件运输(一类金属构件 综合考虑) (3)金属面除锈(喷河砂) | t | 14.6 | 0 | |
| 26 | 钢支撑、钢拉条 | (1)柱间支撑 ：钢管、圆钢、角钢、槽钢等（含门梁及门柱） (2)金属构件运输(二类金属构件 综合考虑) (3)金属面除锈(喷河砂) | t | 5.95 | 0 | |
| 27 | 钢支撑、钢拉条 | (1)屋面钢支撑、拉条及撑杆 ：钢管、圆钢、角钢、槽钢等 (2)金属构件运输(二类金属构件 综合考虑) (3)金属面除锈(喷河砂) | t | 5.945 | 0 | |
| 28 | 钢支撑、钢拉条 | (1)墙拉条 ：角钢、圆钢等 (6)金属构件运输(二类金属构件 综合考虑) (7)金属面除锈(喷河砂) | t | 3.33 | 0 | |
| 29 | 屋面檩条 | (1)屋面钢檩条 ：C型、Z型、XZ型等 (2)金属构件运输(二类金属构件 综合考虑) (3)考虑为镀锌檩条 | t | 15.01 | 0 | |
| 30 | 墙梁 | (1)墙梁、窗柱、雨蓬 ：C型、Z型、XZ型、槽钢等 (2)金属构件运输(二类金属构件 综合考虑) (3)考虑为镀锌檩条 | t | 11.24 | 0 | |
| 31 | 钢板天沟 | (1)1.2mm厚不锈钢天沟 | m2 | 149.6 | 0 | |
| 32 | 型材屋面 | (1)型材品种、规格:彩色镀锌压型钢板,760型板型详国标01J925-1-11中YX51-380-760 (2)配件(含固定座、自攻钉、密封胶等所有安装配件) （3）位置：屋面、天窗及雨篷板 | m2 | 2752.53 | 0 | |
| 33 | 钢板墙板 | (1)钢材品种、规格:820型镀锌彩色压型钢板(T≥0.6mm) (2)配件(含固定座、自攻钉、密封胶等所有安装配件) | m2 | 1545.37 | 0 | |
| 34 | 保温隔热屋面 | (1)保温隔热屋面(超细玻璃棉 50mm厚) (2)不锈钢丝网、铝箔面 | m2 | 2708.72 | 0 | |
| 35 | 金属面油漆 | (1)构件名称:钢结构 (2)防护材料种类:红丹防锈漆二遍 (3)油漆品种、遍数:醇酸磁漆 二遍 | T | 110.795 | 0 | |
| 36 | 金属构件刷防火涂料 | (1)喷刷防火涂料构件名称:钢柱 (2)防火涂料品种、遍数(或厚度):溶剂型钢结构防火涂料，耐火极限2.5小时 | T | 45.082 | 0 | |
| 37 | 金属构件刷防火涂料 | (1)喷刷防火涂料构件名称:钢梁 (2)防火涂料品种、遍数(或厚度):溶剂型钢结构防火涂料，耐火极限1.5小时 | T | 35.638 | 0 | |
| 38 | 屋脊 | (1)屋脊盖板 | m | 75.8 | 0 | |
| 39 | 螺栓 | (1)材料品种:螺栓M12 | 套 | 6059 | 0 | |
| 40 | 法兰螺栓 | (1)材料品种:法兰螺栓M22 | 套 | 92 | 0 | |
| 41 | 高强螺栓 | (1)材料品种:高强螺栓M16 | 套 | 257 | 0 | |
| 42 | 高强螺栓 | (1)材料品种:高强螺栓M18 | 套 | 185 | 0 | |
| 43 | 高强螺栓 | (1)材料品种:高强螺栓M20 | 套 | 818 | 0 | |
| 44 | 泛水板 | (1)泛水板及包边 | m2 | 539.44 | 0 | |
| 防水工程 | ||||||
| 45 | 墙身防潮 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:设在-0.06标高处,做20厚 1:2.5水泥砂浆掺 5%防水剂 | m2 | 32.566 | 0 | |
| 门窗 | 门窗 | 门窗 | 门窗 | |||
| 46 | 金属门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗平开门(双扇) | m2 | 133.2 | 0 | |
| 47 | 金属(铝合金)窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度:5厚透明浮法玻璃 (3)五金件，配件及辅材 | m2 | 189 | 0 | |
| 48 | 金属(铝合金)窗 | (1)框、扇材质:铝合金固定窗 (2)玻璃品种、厚度:5厚透明浮法玻璃 (3)五金件，配件及辅材 | m2 | 187.56 | 0 | |
| 装饰工程 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 水泥砂浆踢脚线 | (2)踢脚线高度:200mm (3)底层厚度、砂浆配合比:10mm1：3水泥砂浆 (4)面层厚度、砂浆配合比:10mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 53.2 | 0 | |
| 50 | 墙面一般抹灰 | (1)内墙面 (2)底层厚度、砂浆配合比:5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平+9厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | m2 | 986.04 | 0 | |
| 51 | 抹灰面油漆 | (1)内墙面 (2)防护材料种类:封底漆一道 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):树脂乳胶漆涂料两道饰面 | m2 | 986.04 | 0 | |
| 52 | 墙面一般抹灰 | (1)墙体类型:外装 (2)底层厚度、砂浆配合比:6厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛+6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆中层刮平扫毛 (3)面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆罩面压光 | m2 | 1048.18 | 0 | |
| 53 | 墙面喷刷涂料 | (1)外装 (2)涂料品种、喷刷遍数:白色外墙丙烯酸弹性高级涂料 | m2 | 1048.18 | 0 | |
| 室外工程 | 室外工程 | 室外工程 | 室外工程 | 0 | 0 | |
| 54 | 散水(按投影面) | (1)60厚C20混泥土面层1：1水泥沙压光沿墙上翻400高 (2)100厚C20混泥土垫层 (3)素土夯实 | m2 | 89.4 | 0 | |
| 55 | 排水沟、截水沟 | (1)详图集12J003-10/A3 (2)150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆 (3)100厚C20混凝土 (4)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 (5)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% (6)小型挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) (7)自卸汽车运土(载重10t以内 运距1km以内) | m | 298 | 0 | |
| 安装工程 | 安装工程 | 安装工程 | 安装工程 | |||
| 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | |||
| 56 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装 AL(按图纸配置） | 台 | 1 | 0 | |
| 57 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装ZAL(总箱，按图纸配置） | 台 | 1 | 0 | |
| 58 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装ALE(应急照明箱，按图纸配置） | 台 | 1 | 0 | |
| 59 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装JAE(应急照明集中电源，按图纸配置） | 台 | 1 | 0 | |
| 60 | 配管 | (1)钢管敷设(钢结构支架配管 公称直径16mm,安装高度距楼、地面大于5m) | m | 579.74 | 0 | |
| 61 | 配管 | (1)钢管敷设(钢结构支架配管 公称直径15mm,安装高度距楼、地面大于5m) | m | 220 | 0 | |
| 62 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) (3)除锈，油漆 | kg | 105.087 | 0 | |
| 63 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 88 | 0 | |
| 64 | 配线 | (1)穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 2215.26 | 0 | |
| 65 | 普通灯具 | (1)节能吸顶灯220V/22W紧凑型节能灯 | 套 | 11 | 0 | |
| 66 | 普通灯具 | (1)节能吸顶灯220V/60W紧凑型节能灯 | 套 | 20 | 0 | |
| 67 | 普通灯具 | (1)节能吸顶灯220V/40W紧凑型节能灯 | 套 | 50 | 0 | |
| 68 | 应急灯 | 壁装式消防应急灯，10W/DC24V | 套 | 15 | 0 | |
| 69 | 应急灯 | 壁装式消防应急灯，5W/DC24V | 套 | 2 | 0 | |
| 70 | 应急灯 | 安全出口指示灯，1W/DC24V | 套 | 14 | 0 | |
| 71 | 应急灯 | 单向疏散指示标志灯，1W/DC24V | 套 | 14 | 0 | |
| 72 | 照明开关 | (1)单联暗开关延时开关【t】 | 个 | 5 | 0 | |
| 73 | 照明开关 | (1)单联单控开关 | 个 | 6 | 0 | |
| 74 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 0 | |
| 防雷系统 | 防雷系统 | 防雷系统 | 防雷系统 | |||
| 75 | 均压环 | (1)避雷网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋) | m | 849.689 | 0 | |
| 76 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户外接地母线敷设)热镀锌扁钢 -40*4 | m | 71.783 | 0 | |
| 77 | 等电位端子箱、测试板 | (1)总等电位端子箱 MEB | 台 | 2 | 0 | |
| 78 | 等电位端子箱、测试板 | (1)测试盒 | 块 | 8 | 0 | |
| 79 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统 | 2 | 0 | |
| 雨水系统 | 雨水系统 | 雨水系统 | 雨水系统 | 0 | 0 | |
| 80 | 塑料管 | (1)室内塑料雨水管(粘接) 外径160mm以内 | m | 237.3 | 0 | |
| 81 | 给、排水附(配)件 | (1)普通雨水斗安装(公称直径150mm以内) | 个 | 24 | 0 | |
| 消火栓系统 | 消火栓系统 | 消火栓系统 | 消火栓系统 | |||
| 82 | 镀锌钢管 | (1)内外壁热镀锌消防管 DN65 | m | 39.2 | 0 | |
| 83 | 镀锌钢管 | (1)内外壁热镀锌消防管 DN150 | m | 308 | 0 | |
| 84 | 消火栓 | 带压力表试验消火栓DN65 | 个 | 14 | 0 | |
| 85 | 消防水泵接合器 | SQS-150A地上式消防水泵接合器 | 组 | 4 | 0 | |
| 86 | 水表 | (1)截止阀 DN150 | 个 | 8 | 0 | |
| 87 | 灭火器 | (1)灭火器 MFA5-2 | 套 | 13 | 0 | |
| 88 | 管道支架 | (1)管道支架制作(单件重量100kg以内) （2）管道支架安装(单件重量100kg以内) (3)手工除锈(一般钢结构 轻锈) 一般钢结构(红丹防锈漆 二遍) (4)一般钢结构(调和漆 二遍) | kg | 35 | 0 | |
| 89 | 装置调试 | (1)系统调试 | 系统 | 2 | 0 | |
| 90 | 挖沟槽土方 | (1)人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% (2)挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 215.6 | 0 | |
| 91 | 回填方 | 管沟回填，考虑回填普通土 | m3 | 215.6 | 0 | |
| 分部分项合计 | 0 |
| 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 安全文明施工费 | 0 | ||
| 2 | 其他总价措施费 | 0 | ||
| 合 计 | 合 计 | 0 |
| 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | ||||
| 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 | 工程名称：科华石墨锂电池负极材料生产项目-煅后焦、石油焦堆场总包工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | |
| 房屋建筑与装饰工程 | 房屋建筑与装饰工程 | 房屋建筑与装饰工程 | 房屋建筑与装饰工程 | 单位工程(17房屋建筑与装饰) | |||
| 1 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 100.821 | 0 | ||
| 2 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 463.02 | 0 | ||
| 3 | 带形基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 63.518 | 0 | ||
| 4 | 基础梁模板 | (1)现浇混凝土胶合板模板 (2)基础梁 | m2 | 305.16 | 0 | ||
| 5 | 墙模板 | 直行墙模板 | m2 | 555.64 | 0 | ||
| 6 | 外墙脚手架 | 落地双排脚手架6M内 | m2 | 1168.36 | 0 | ||
| 7 | 内墙装修脚手架 | 单排脚手架10M内 | m2 | 1153.96 | 0 | ||
| 土石方 | 土石方 | 土石方 | 土石方 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) | |||
| 8 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖土机进退场及安拆费 | 台 | 2 | 0 | ||
| 桩基础 | 桩基础 | 桩基础 | |||||
| 9 | 大型机械设备进出场及安拆 | 桩基进退场及安拆费 | 台 | 1 | 0 | ||
| 安装工程 | 安装工程 | 安装工程 | 安装工程 | 单位工程(17安装) | |||
| 10 | 脚手架搭拆 | (1)电气工程、防雷工程、给排水、消防等工程脚手架搭拆费 | 项 | 2 | 0 | ||
| 合计 | 0 |
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部