政府采购编号：JYJFCG2022-41磋商文件竞争性无锡市政府采购项目

一、磋商邀请目录2022年6月采购代理机构：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司采购人：江苏省梅村高级中学采购项目名称：江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司受江苏省梅村高级中学委托就江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程进行竞争性磋商，欢迎你单位参加磋商并提请注意下列附表中的相关事项：一、磋商邀请五.附件四．合同条款及格式三．采购需求二．供应商须知

2．供应商应向江苏建圆建方工程管理咨询有限公司购买文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的报价无效。1．磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。(二)磋商文件：公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。(一)遵循原则：二．供应商须知

3．本文件的最终解释权归采购人。2．采购人、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，必须加盖投标供应商公章，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，联系方式详见投标邀请函第12项。(三)磋商文件的解释：4．磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购使用。3．供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。

1.证明文件部分：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分共四部分组成。（需装订成一册）同时还需提供响应文件U盘（包含所有响应资料）一份。响应文件的组成：2．如需对磋商文件进行补充或修正，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复江苏建圆建方工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件。1．磋商截止时间五日前江苏建圆建方工程管理咨询有限公司征得采购人同意可对磋商文件进行必要的澄清或者修改,并视具体情况，延长磋商时间。（四）磋商文件的补充或修正：

（5）供应商提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书和有效的安全生产许可证复印件加盖公章（磋商时提供原件）；（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带法定代表人授权代表身份证原件，法定代表人亲自参与磋商的携带本人身份证）；（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；（2）供应商有效期内企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（磋商时提供原件或公证件或带二维码验证的复印件加盖公章，三证合一的单位只需提供营业执照即可）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；1.1资格、资信证明文件

（11）承诺书一、二、三、四（格式见附件）。（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（9）供应商2020年度财务审计报告或者近三个月任意一个月(不含磋商当月)财务报表复印件并加盖公章（磋商时提供原件）；（8）供应商中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（供应商如为监狱、戒毒企业的提供）；（7）授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具企业为其缴纳的2021年12月至2022年5月社保证明；（6）提供项目负责人建筑工程注册建造师二级及以上证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》B类证书复印件加盖公章（磋商时提供原件）；

2．响应函部分（格式见附件）：投标供应商按招标文件要求必须提供的其他证明材料。投标供应商简介和经营情况说明。1.2补充证明文件：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商法定代表人或被授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。否则必须提供原件或公证件来予以证明。供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。**注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

单位工程投标报价汇总表表2投标总价表13.报价部分（格式见附件）；项目管理机构配备情况【包括但不限于：人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）】；报价一览表；响应函；

材料（工程设备）暂估单价及调整表表8暂列金额明细表表7其他项目清单与计价汇总表表6总价措施项目清单与计价表表5综合单价分析表表4分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3

发包人提供材料和工程设备一览表表14总价项目进度款支付分解表表13规费、税金项目计价表表12总承包服务费计价表表11计日工表表10专业工程暂估价及结算价表表9

4.技术文件部分：（17）主要材料细目报价表表17表16承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表15承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（5）安全文明施工及环境保护措施（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（1）总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分

2.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。1.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。（七）响应文件的要求：2.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。1.供应商报价包含相关的服务费用、人工、设备、税金、管理、利润、风险等完成本项目应发生的所有费用。（六）磋商报价说明：

8.响应文件的份数：一正三副，响应文件电子U盘一份；供应商应将响应文件正本及响应文件电子U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，将响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明“副本”。磋商文件中资格证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中（身份证可随身携带），并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。7.响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录及页码。6.响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。5.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。4.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。3.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

响应文件未按要求签署、盖章的；响应文件未按规定的期限、地点送达的；供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：(八)无效响应文件的确认：10.磋商费用自理。9.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；不具备磋商文件中规定的资格要求的；供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；未按要求提供响应文件电子U盘或响应文件电子U盘内容不全、格式不符要求的；响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；不同供应商响应文件中错误（或异常）一致或雷同、响应文件电子U盘信息一致或雷同的；不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者个人编制的；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；经磋商小组认定供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），且供应商未能在一小时内提供书面说明或相关证明材料的证明其报价合理性的；供应商的磋商报价畸高或畸低，但磋商总报价与各磋商分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的。

不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；不同供应商聘请同一人为其磋商提供技术或经济咨询服务的；不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

如有暗标，商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；提供的样品（如有）不符合磋商文件标注尺寸要求的或未提供样品的；响应文件内容不全或不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他无效情形的；同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；不同供应商的响应文件相互混装；

2.响应文件的评审依据：1.由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。(九)评审程序、方法和标准：法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。如有暗标，商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；如有暗标，技术标（暗标）中出现该供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函附录的总价为准，并修改单价；2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2.2.1响应文件中响应函附录内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应函附录为准；2.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：2.1商务标和技术标的纸质文件,正本与副本不符，以正本为准；

2）参加项目活动人员，严禁有中高风险地区所在设区市旅居史、与确诊病例行程轨迹有交叉史相关人员进入采购活动现场。对故意隐瞒的，将报送公安机关，根据《治安管理处罚法》《传染病防治法》等相关规定给予处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。1）根据疫情防控要求，为减少人群聚集，投标供应商代表人数为1人进入开标现场。1.为进一步从严从紧从实抓好疫情防控工作，坚决阻断新冠肺炎疫情传播通道，保障招投标活动安全开展。凡参与投标（报价）的相关人员，应在进入我公司前完成以下程序：疫情防控期间注意事项凡进入开评标会议室现场的人员，参与开评标活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从招标人、招标代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。3.磋商开始工作程序

3.1密封性审查：3.投标（报价）人不配合工作人员防疫检查的，取消其投标资格。2.凡参与投标（报价）的相关人员，进场后应当做好个人防护，服从现场管理，全程佩戴口罩，座位保持安全距离或分散等候，不得扎堆聚集。5）投标（报价）人应考虑完成上述程序所需时间，不能在投标（报价）截止时间前投标所造成的风险及损失，由投标（报价）人自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。4）进入采购活动现场的人员领取并填写工作人员发放的《个人健康申明》，凭签署完毕的《个人健康申明》进行投标（报价）及评审活动。3）凡进入活动现场的人员必须戴口罩并出示“苏康码”、“行程码”与“门铃码”（实时查验图，截图无效），采取“测温+扫码”进，“扫码”出。“苏康码”、“行程码”与“门铃码”为绿码，可进场；“苏康码”、“行程码”与“门铃码”为绿码，但行程中有涉及中高风险地区的（加*标注地区），应持48小时核酸阴性证明进场;“苏康码”验证结果为黄色或红色、体温≥37.3°C,严禁进场并上报所在社区与同级财政部门。

3.2.3供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。3.2.1供应商的响应文件是否规定的期限、地点送达；由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：3.2初步资格性审查：由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

5.1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。5.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。5.评审工作程序：采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。采购人或采购代理机构在磋商截止前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。4.信用信息查询

5.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的内容和要求、合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。5.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别按签到顺序进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。5.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。5.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。5.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。5.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

5.2比较与评价5.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。5.1.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

本次评标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的并列。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定成交人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定或按技术标得分由高到低的顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。5.3.6评标方法和主要因素：5.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。5.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。5.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。5.2.1本项目对磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评标标准和主要因素在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提出相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商应作无效报价处理。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定3家成交候选单位。若得分相同，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同，按技术指标优劣顺序排列。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。6.评标方法

个得1分；获得过省级优质工程奖项，有1个得2分；获得过国家级优秀奖项的，有1个得3分。本项最高得6分(响应文件中提供证明材料复印件并加盖公章，磋商时提供原件，否则不得分)。B、报价人自2019年1月1日以来承担过的工程获得过市级及以上“文明工地”或“标准化工地”奖项的，有1个得3分。本项最高得3分。【响应文件中提供证明材料复印件并加盖公章，磋商时提供原件，否则不得分（获奖时间以获奖证书或文件的落款日期为准，获奖证书与文件日期不一致的，以文件为准】注:1.颁奖机构必须为经国家、省、市主管部门认可并依法注册的机构；A、报价人自2019年1月1日以来承担过的工程获得过市级优质工程奖项，有1二、企业荣誉(18分)①报价人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分(响应文件中提供证书复印件并加盖公章，磋商时提供原件，否则不得分)。②企业信用(2分)：报价人自2019年1月1日起获得过优秀企业荣誉证书的得2分(响应文件中提供证书复印件并加盖公章，磋商时提供原件，否则不得分)。③企业荣誉(9分)价格扣除：本项目专门面向中小微企业，无需价格扣除。采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*30。一、价格(30分)

③施工段划分的合理性阐述②对施工项目内容的理解及施工方案设计的针对性①施工组织总体设计阐述总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（6分）四、技术部分（施工组织设计）(40分)2.国家级奖项有效期三年，省级奖项有效期两年，市级奖项有效期一年，有效期以报价截止日往前推算。④项目负责人业绩(4分)：报价人拟派项目负责人自2019年1月1日以来承担并已完成的类似工程项目，有一个得2分，最高得4分(响应文件中提供合同、竣工验收证明相关资料复印件并加盖公章，磋商时提供原件，否则不得分)。三、项目管理机构配备(8分)项目管理机构配备齐全得基本分3分(技术负责人、安全员、施工员、质量员、资料员、材料员各1名)，配备不齐全的不得分；在此基础上，技术负责人具有高级(含)以上职称的，加2分；其他人员具有工程师(含)以上职称的，每个加1分，最高加3分。本项最高得8分。以上人员，一人多证的，不重复计分。(上述人员必须为投标单位正式员工，响应文件中提供岗位证书(有专业要求的须提供相关证明文件)、职称证书及企业为其缴纳的近三个月（不含磋商当月）社保等证明材料复印件，磋商时提供原件，否则不得分)。

施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分；有待完善的得2分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。②临时设施、临时道路布置的合理性①施工现场平面总体布置合理性施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（8分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。

②各分部分项工程施工质量保证措施①各分部分项工程施工方案实施的保证措施各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得3分；有待完善的得1.5分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。②各阶段进度的保证措施①施工进度计划整体保证措施

上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。③环境保护措施②文明施工措施①安全施工措施安全文明施工及环境保护措施（6分）上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得4分；有待完善的得2分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。

五、项目负责人答辩(4分)上述内容需描述详细、切实可行有效，每有一项内容进行了阐述且满足采购需求的得2分；有待完善的得1分；未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。③材料投入计划②机械设备投入计划①劳动力投入计划劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）

1．磋商小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。(十)定标：评委为3人以上的单数（含3人）时，计算分项得分时取平均值为磋商单位的得分，各分项得分合计即为磋商单位的总得分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分，评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构(根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》)出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分(同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分)，强制采购的产品除外。辩时间20分钟，未在规定时间答辩或未携带本人身份证的，均不得分。六、加分因素(2分)由磋商小组现场书面出2-3题，项目负责人凭身份证原件书面回答，共4分。答

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：(十一)采购项目的中止：4．供应商的响应文件正本及副本留存，原件退还给各供应商。3．磋商、评审及确定成交人的整个过程均全程录音、录像。2．江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布成交公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以一次性书面形式送达江苏建圆建方工程管理咨询有限公司。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司将在收到符合要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理等人员有在同一个单位缴纳社会保险的；（1）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料报名、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商开标的；1.供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为：（十二）围标与串标的确认：（3）除《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂时行办法有关问题的补充通知》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（8）参加磋商活动的人员不能提供其属于供应商正式在职人员的有效证明的（如：社保缴纳情况证明等资料）；（7）中标公示的中标候选人无正当理由放弃中标或不按规定与采购人签订合同的；（6）在资格审查或开标时不同供应商的响应资料相互混装的；（5）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致的；（4）不同供应商的响应文件中项目组成员出现同一人的；（3）递交响应文件截止时间开始至评标结束，供应商撤回响应文件的；

(十三)中标无效的确认：如出现上述围标、串标的行为，将及时拟报财政部门，进行相应的处罚。（2）磋商小组依法认定的有其他明显违规行为情形的。（1）不同供应商的磋商总报价相近且明细报价表内容混乱不能相互对应、乱调乱压或乱抬的，而在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；2.在评标过程中磋商小组发现供应商除（八）无效响应文件的确认规定的围标、串标行为外，另有下列情形之一的，认定其有围标、串标行为，否决其报价：（9）法律法规规定的其他围标、串标行为。

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；与磋商采购单位、其他供应商恶意串通的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；提供虚假材料谋取中标的；

(十五)政府采购信用担保：3、江苏建圆建方工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。2、根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的精神，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%。与疫情防控紧密相关的采购合同预付款比例最高可达100%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确需收取履约保证金的，应允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购人要压缩政府采购合同签订时间，原则上由中标（成交）通知书发出之日起30日缩短至15日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。加快资金支付进度，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。1、采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。(十四)签订、履行合同：供应商有上述(1)至(5)项情形之一的，中标无效。有上述(1)至(6)项情形之一的，处以政府采购项目中标金额万分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。无锡市政府采购合同融资政策告知函见附件2.（十六）合同融资：2.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件1。1.履约担保。政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保形式。中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

附1：磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。（十八）其他：本项目成交服务费包括代理费及编标费，由采购人支付给采购代理机构。①招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准规定的80%计取；②编标费参考苏价服（2014）383号文收费标准规定的80%计取。（十七）代理服务费：中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

一、保证责任的情形及保证金额月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年（采购人）：编号：政府采购履约担保函（项目用）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）（2）。（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。三、承担保证责任的程序如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

六、争议的解决3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。五、免责条款4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

附件2：年月日保证人：（公章）本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

三．技术要求和有关说明贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！各供应商：无锡市政府采购合同融资政策告知函

三、材料品牌表(详见工程量清单)二、工程量清单、图纸在发放磋商文件时由采购人统一提供（详见附件）3、质量标准：一次性验收通过，100%合格；质量违约金：合同价款的5%。2、工期：50日历天；误期违约金：万分之五/天。1、项目概况：本项目对位于江苏省梅村高级中学STEM课程基地进行装修改造，本次招标范围为装饰工程、安装工程，主要工程内容包括原有墙地面铲除、新做吊顶、墙面铝板、PVC地胶、木门、钢门、吊顶灯具、装饰灯等电气设施的安装等。一、采购项目简要说明：

2.付款方式：合同签订生效后，支付合同款的40%，施工完成经验收合格后支付至合同金额的70%，审计结束后付至结算审计价的90%，余款质保期内一次性付清。1.总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。五、有关说明依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。四、技术要求投标人须承诺在合同履行过程中在招标人设置的推荐品牌中选择；投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并须经过招标人同意。提供上述内容承诺书并加盖公章上传至投标文件中，格式自拟。如未提供，将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。

建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）四．合同条款及格式5.质量及验收：工程质量验收标准按国家规范严格执行,采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。4.供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.本项目合同履行地点：无锡市梅村高级中学。成交方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

发包人（全称）：江苏省梅村高级中学第一部分合同协议书国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定制定

3.工程立项批准文号：/2.工程地点：江苏省梅村高级中学内1.工程名称：江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：

计划开工日期：2022年月日。二、合同工期6.工程承包范围：施工图及工程量清单范围内的江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：财政。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合一次性验收100%合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年月日。

人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；

五、项目负责人合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

4.承包人若具备承担司令台维修改造施工的资质，发包人不接受分包；若承包人不具备承担司令台维修改造施工的资质，发包人可以接受分包，但分包方必须具备相应的施工资质。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自双方签字、盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：或其委托代理人：或其委托代理人法定代表人：法定代表人：发包人：(公章)见证方：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第二部分通用合同条款账号：账号：

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：1、本合同协议书，2、中标通知书，3、招、响应文件及其附件，4、本合同专项条款，5、本合同通用条款，6、技术标准及要求，7、图纸，8、已标价的工程量清单。1.1.1合同

资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：建设用地。

1.5合同文件的优先顺序包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方协商。发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方协商；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方协商；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前7天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件(1)补充协议或变更；(2)合同协议书；(3)合同条款专用部分；(4)中标通知书；(5)合同条款通用部分；(6)招标文件；(7)投标函及其附录；(8)已标价的工程量清单（含暂估价的材料）(9)技术标准和要求；(10)磋商文件；(11)合同图纸。合同文件组成及优先顺序为：

承包人提供的文件的形式为：书面文本；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天；需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.7.2发包人接收文件的地点：项目施工现场；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：现场图纸由承包人准备。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：按通用条款。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：；

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目设计红线为边界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整，但调整幅度不能超过合同价的5%，同时支付总金额不能超过工程限价。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在竣工结算审核时，工程量清单上所列的分部分项及单价措施工程量按实调整，其它在施工图纸及招标文件明确的内容，在工程量清单项目特征描述中如有漏项，认为已在投标报价的相关子目中考虑，竣工结算时不予另行计算。如工程量清单的项目特征描述不完整的，而该内容在图纸中已描述清楚或按规范必须有的内容或工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包含的费用，已自行考虑进入投标报价的综合单价内，结算时不另行增加费用。工程量清单的项目特征描述与图纸不一致的，按图纸要求施工，实际结算时单价不予调整。承包人未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。合同签订，视为承包人对清单和图纸符合性确认无误，并将所有问题已在答疑中全部解决。涉及到工程价款的签证，应由业主方签署才能作为结算依据。所有签证承包人必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利；监理与发包人应当在接到签证后14天内作出答复，无正当理由拖延答复的视为认可签证内容。承包人不得对下列任一情况提出增加费用或延长工期的索赔要求：a、一个有经验的承包商根据以往的施工经验能合理预见到的事件；b、一个有经验的承包商能合理预见到在工程建设工程中可能发生的事件；c、承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质性的影响；d、承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响；e、经现场管理人员多次提醒，而承包人却未对此引起足够的重视或未采取有效措施或采取的措施不到位的情况。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：费用已包含在签约合同价中。

电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各项有关事宜。通信地址：。

(5)水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。证，正式开工前。(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。(6)图纸会审和设计交底时间：正式开工前。

(4)承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。(3)承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。(2)承包人需要提交的竣工资料套数：3套。(1)承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。3.1承包人的一般义务3.承包人

c.工程质量明显很差，经整改后还未符合要求；b.工程进度明显滞后于施工进度计划表；a.承包人未经发包人同意分包工程；1）施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场：(6)承包人应履行的其他义务：质量违约：本工程必须达到一次性验收100%合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付成交价的5%的违约金，返修工期计入总工期考核。(5)承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

7）根据无锡市建设局、无锡市劳动与社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工（2005）17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若总承包企业未按合同约定支付专业承包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额制服工人工资的，由总承包企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业履约担保人或施工企业付款担保人履行担保责任。承包人应办理“农民工工资支付保涵”，额度为合同价5%。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。6）若承包人未能按照响应文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者将预付款用于与本工程无关的支出，或者擅自分包工程等其它未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，并不承担由此造成的一切损失。5）发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。4）承包人应按照成交的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，成交价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。3）承包人应保证成交后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工作时间不少于40小时，由监理考核。如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按1000元/次支付违约金给发包人2）承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术人，否则将视为违约，发包人有权扣除成交价2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。

13）承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。12）承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场，发包人以后的招标工程可以拒绝承包人投标。11）承包人承诺成交后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权给予取消成交资格、没收磋商保证金、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金、直至没收履约保证金责令退场的处理。10）工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按成交价的万分之一罚款。9）施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。8）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评或发包人发出通知书，则每次按成交价的1%扣款。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。

姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人16）施工单位按月进度，每月20号前提供单位工程生产月报。15）承包人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。14）施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及到超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由承包人自行综合在报价中，上述费用结算时不再调整。

联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。3.2.3关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。3.2.2承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责本工程施工范围内的一切事宜。通信地址：；电子信箱：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定

承包人提供履约担保的期限：承包人提供履约担保的金额：人民币（大写）(¥元)承包人提供履约担保的形式：承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日起。

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：通用条件。关于监理人的监理权限：施工期间的“质量控制、成本控制、进度控制、安全控制、环境控制”、“合同管理、信息管理”、“组织协调”。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定4.监理人

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；

5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收通过，100%合格。5.1质量要求5.工程质量（3）/。

合同当事人对文明施工的要求：按建设行政主管部门的有关规定执行；无条件接受甲方建设工程项目的关于安全、质量、文明施工等方面的监督检查。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.1关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件承担合同价万分之五/天的违约金，最高为合同价的5%。

8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）/。（2）/；

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。承包人采购的材料设备，施工前均须提供封样，经发包人确认后方可批量采购进场施工。承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。一般的，除发包人供应的材料外，该工程的所有材料均由承包人采购，必需确保为原厂产品。为保证工程质量，对承包人购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备的材料品牌和生产厂家等，发包人有建议权及监督权。承包人采购材料的采购和供应，应得到发包人和监理工程师的批准或认可。未经发包人和监理工程师的批准或认可，承包人不得私自将材料设备运进现场，更不得将材料设备用于本工程。承包人所使用的所有物料必须满足相关验收要求。承包人投标时自报价格部分的材料必须进行充分的市场考察，确保满足购买条件，实施时承包人投标时的品牌未经发包人书面同意不得调换。材料设备的供应时间以保障工程施工顺利进行为原则，由承包人自理。具体事宜由承包人与材料供货商在签订的供应合同中明确，供应合同中应明确具体品种、数量、标准、规格、型号、尺寸、供应办法、供货地点，发包人和监理工程师有权对承包人的供货合同进行审查。对承包人采购和供应管理的一般要求：（1）承包人应根据采购量在其项目负责人部中配置有专门的、熟悉业务的采购人员；（2）承包人采购的材料设备应严格按照设计要求和有关标准、规范进行加工制造、检验、运输；（3）发包人和监理工程师有权对材料供货商进行考察，并可使用对不符合要求的材料供货商的否决权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供货商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经济责任；（4）设备及材料按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格证书及使用、维修说明书等其他相关技术文件应要求供货商与货物同时交付，并作为竣工结算文件的一部分妥善保存，以备竣工时移交发包人；（5）承包人签订的材料采购合同应报发包人处备案。每月25日前,承包人上报月材料采购和使用报表,应附原始单证(可以是复印件),至发包人处备案；（6）对于发包人要求材料品牌中的材料，若承包人提供的材料不合格，发包人有权要求调换品牌，结算时单价不得调整。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专用合同条款第12条。10.4.1变更估价原则10.4变更估价

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/

11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目/对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按锡建价〔2014〕5号文执行

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：按锡建价〔2014〕5号文执行③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

（2）施工期间如有变更情况，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。②因设计变更、施工条件引起变更或减少工程，报价中有投标价的按投标报价中的综合单价执行；无投标价时，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的2021年4月除税指导价，无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省及无锡市有关规定×让利系数%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位）。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数%（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)。（1）未发生工程变更的计价：投标报价时的分部分项综合单价和措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减），工程数量以发包人签证作为付款的依据，并按实调整。根据《江苏省建设工程费用定额（2014年）》营改增调整内容关于土石方工程量的定义，若土石方在项目实施过程中累计数量≥5000m3，则标外工程量根据承包人的报价水平执行大型土石方规定。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在投标报价中。综合单价包含的风险范围：政策性风险可以调整，市场价格波动风险范围参照苏建价[2008]67号文和锡建价[2008]5号文规定。1、单价合同

（8）结算审计费负担：承包方提供的结算审减率小于等于5%由建设方支付审计费，大于5%小于10%双方各承担一半审计费，大于等于10%由施工方支付审计费。（7）承包人无条件接受财政或上级部门组织的审核，审核结果作为竣工结算最终依据。（6）工程变更：施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。对于无中标的工程变更金额超过5%，还须经相关行政主管部门确认后方可实施。（5）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核及无锡市有关部门认定后可列入结算。（4）投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。（3）本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2009《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》（除设计要求外）的任何一项或几项，及材料价格超过无锡市2021年3月工程建设材料市场指导价及市场价所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价，发包人将对清单子目按计价表规定的含量及费率对高含量调减计算综合单价后再×折减系数（该折减系数：中标价/最高限价(均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金)，对低价报价的清单子目不作调整。

3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。（9）最终结算总价以审计部门审定结果为准。

12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后支付。预付款支付比例或金额：合同金额的40%。12.2.1预付款的支付12.2预付款

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB50584-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保比例或金额：/预付款担保的形式为：/承包人提交预付款担保的期限：/

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期

合同签订生效后，支付合同款的40%，施工完成经验收合格后支付至合同金额的70%，审计结束后付至结算审计价的90%，余款质保期内一次性付清。每次支付前，承包人均应当提供等额的增值税发票，在承包人提供发票前，发包人不予付款。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人每月25号提交。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行12.4.2进度付款申请单的编制

12.4.6支付分解表的编制（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不需要支付违约金。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担。工程试车内容：/13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合同后14天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程结算审计报告完成后30天内。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：通过工程交（竣）工验收30天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1条付款周期约定。

缺陷责任期的具体期限：详见后附质量保修书。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第/种方式：15.3.1质量保证金的扣留关于是否扣留质量保证金的约定：否。15.3质量保证金

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。15.4.3修复通知工程保修期为：详见后附质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修（3）其他扣留方式:/。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商处理。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商处理。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商处理。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商处理。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商处理。

承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。如因承包人原因造成工期延误，则按1000元/天的违约金计算，最高为合同价的5%。如承包范围内工程质量达不到合同约定等级，发包人将扣除相当于合同价款金额的5%的质量违约金，并且承包人必须返修至合同约定等级，返修费用由承包人承担。承包人移交竣工资料超过约定时限的，按1000元/天向发包人递交违约金，且仍须完成上述工作。16.2.2承包人违约的责任

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。

选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件1：（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

二、质量保修期承包人按承担施工的全部范围内容进行保修。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期自工程交工验收合格之日起计算，本工程质量保修期为年。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在工程款中扣除。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件2：邮政编码：邮政编码：账号：账号：

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件3：年月日传真：

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

支付担保附件4:年月日传真：电话：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

应响五.附件（响应文件格式）年月日传真：邮政编码：

二○二二年月日供应商：采购项目名称：政府采购编号：件文

1.证明文件部分：响应文件由证明文件部分、响应函部分、报价部分、技术文件部分共四部分组成。（需装订成一册）同时还需提供响应文件U盘（包含所有响应资料）一份。二、我方愿意提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：一、根据已收到的采购编号为的（采购项目名称）的公开招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：，小写金额：￥的价格，按招标文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。致：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司（一）响应函（格式）

（5）供应商提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书和有效的安全生产许可证复印件加盖公章（磋商时提供原件）；（4）供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（磋商时必须携带法定代表人授权代表身份证原件，法定代表人亲自参与磋商的携带本人身份证）；（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；（2）供应商有效期内企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章（磋商时提供原件或公证件或带二维码验证的复印件加盖公章，三证合一的单位只需提供营业执照即可）；（1）关于资格的声明函（格式见附件）；1.1资格、资信证明文件

（11）承诺书一、二、三、四（格式见附件）。（10）供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；（9）供应商2020年度财务审计报告或者近三个月任意一个月财务报表复印件并加盖公章（磋商时提供原件）；（8）供应商中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱、戒毒企业的证明文件（供应商如为监狱、戒毒企业的提供）；（7）授权委托人及项目负责人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具企业为其缴纳的2021年12月至2022年5月社保证明；（6）提供项目负责人建筑工程注册建造师二级及以上证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》B类证书复印件加盖公章（磋商时提供原件）；

2．响应函部分（格式见附件）：投标供应商按招标文件要求必须提供的其他证明材料。投标供应商简介和经营情况说明。1.2补充证明文件：上述资格、资信证明文件投标人必须按要求全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件中遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。**注：供应商如已按《无锡市政府采购供应商注册登记管理办法》（锡财购〔2012〕3号）要求加入供应商库的，可注册入库（详见http://cz.wuxi.gov.cn/fzlm/zfcgjyxt/index.shtml）成功后，从网上下载打印《无锡市政府采购注册供应商资格信息登记表》（以下简称信息登记表），并经法定代表人签字和加盖公章后,可作为供应商响应文件的有效组成部分提交采购代理机构。信息登记表所记录的信息如能反映供应商具备对应资格条件项的，在本项目评审时，可凭该信息登记表免于提供相应的资格证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格证明材料原件或公证件。

（2）单位工程投标报价汇总表表2（1）投标总价表13.报价部分（格式见附件）；（3）项目管理机构配备情况【包括但不限于：人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）】；（2）报价一览表；（1）响应函；

（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8（7）暂列金额明细表表7（6）其他项目清单与计价汇总表表6（5）总价措施项目清单与计价表表5（4）综合单价分析表表4（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3

(14)发包人提供材料和工程设备一览表表14(13)总价项目进度款支付分解表表13（12）规费、税金项目计价表表12（11）总承包服务费计价表表11（10）计日工表表10（9）专业工程暂估价及结算价表表9

（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（1）总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分4.技术文件部分：（17)主要材料细目报价表表17(16)承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16(15)承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15

五、我方认为你们有权决定中标供应商。四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（5）安全文明施工及环境保护措施（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施

电话：传真：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标供应商：（盖章）八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏建圆建方工程管理咨询有限公司协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁，

序号项目投标内容1项目名称2投标报价大写金额：小写金额：3工期4误期违约金额5质量标准6质量违约金7项目负责人姓名：执业资格：注册编号：序号项目投标内容1项目名称2投标报价大写金额：小写金额：3工期4误期违约金额5质量标准6质量违约金7项目负责人姓名：执业资格：注册编号：开标一览表（格式）开户账号：开户银行：开户名称：地址：邮编：

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2018年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。致：（采购人名称）（三）承诺书一（格式）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标供应商：（盖章）

（采购人名称）：承诺书二项目负责人无在建工程承诺书（格式）年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

承诺书三不拖欠农民工工资承诺书（格式）年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我公司保证参与（拟招标项目名称）投标的拟任项目负责人无任何在建工程项目，提交的项目负责人的注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方报价资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。本企业如果中标承建工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：致：（采购人名称）

为了积极配合贵校为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵校承诺如下事项：承诺书四投标单位廉洁承诺书（格式）日期：年月日法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。2、主动了解贵校招投标纪律，积极配合贵校执行招投标廉政建设的有关规定。1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

法定代表人签名或盖章：投标供应商：（公章）我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵校相关监管部门举报。8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

工程名称：招标人：表1一、投标总价（四）报价文件格式日期：年月日

或其授权人：法定代表人（单位盖章）投标人：（大写）:投标总价（小写）:

表2二、单位工程投标报价汇总表编制时间：年月日（造价人员签字盖专用章）编制人：（单位盖章）

表4四、综合单价分析表表3三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

表6六、其他项目清单与计价汇总表表5五、总价措施项目清单与计价表

表9九、专业工程暂估价及结算价表表8八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

表11十一、总承包服务费计价表表10十、计日工表

表13十三、总价项目进度款支付分解表表12十二、规费、税金项目计价表

表15（适用造价信息差额调整法）十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表表14十四、发包人提供材料和工程设备一览表

响应供应商名称（盖章）采购编号：十七、主要材料细目报价表（格式）表16（适用于价格指数差额调整法）十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

人员配置表（格式）（五）人员配置表及拟派项目负责人简历表（格式）（2）表格不够可自行延长。（1）响应供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；注：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上表如需要自行延长。法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：职务姓名年龄证书名称证书获得时间职务姓名年龄证书名称证书获得时间供应商名称（盖章）：政府采购编号：

（六）商务条款偏离表（格式）注：请附身份证、相关资格证明复印件。法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：供应商名称（盖章）：政府采购编号：拟派项目负责人简历（格式）

日期：采购编号：（七）法定代表人授权委托书（格式）法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：投标供应商名称（盖章）采购编号：

被授权人情况：在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：

年月日法定代表人（签字或盖章）：被授权人签名：单位名称（盖章）：通讯地址：身份证号码：电话：姓名：性别：年龄：职务：

我公司（单位）愿针对本项目（采购编号：）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。江苏建圆建方工程管理咨询有限公司：日期：采购编号：（八）关于资格的声明函（格式）

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）（九）（投标人）中小企业声明函（格式）：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：投标供应商（盖章）：

注：日期企业名称（盖章）：以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。……（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

法定代表人或授权代表签字：单位名称（盖章）投标供应商情况表1（内容写不完的栏目可相应扩展）（十）投标供应商简介和经营情况说明

日期：年月日法定代表人或授权代表签字或盖章：投标供应商（盖章）：技术偏离表（十一）技术偏离表（格式）

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（1）总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分投标供应商应编制技术文件。编制内容为：（十二）技术文件（格式）

响应供应商认为有必要提供的其他证明材料（参照评分标准要求）（十三）其他（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（5）安全文明施工及环境保护措施

（8）供应商中小企业声明网

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省梅村高级中学的

江苏省梅村高级中学STFV课程基地装修改造工程采购活动，工程的施工单位全

部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承

接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具

体情况如下：

1、江苏省梅村高级中学STEM课程基地装修改造工程，属于建筑业：承

建（承接）企业为南通市建筑装饰装有限公司、从业人员335人，营业收入

为40622万元，资产总额为37108.617万元，属于_中型企业（中型企业、小

型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）

企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负

责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：南通市建筑装饰装璜有限公司

日期：2022年7月1日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报；

2．中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供

应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，

依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

14

扫描全能王创建