第一章 询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购浙江交投中碳环境科技有限公司2024年中碳科二季度30MWp监理服务询比采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

项目名称：浙江交投中碳环境科技有限公司 2024 年中碳科二季度 30MWp 监理服务询比采购项目

标段划分：本项目共一标段。预算金额：90 万元

最高限价：0.03 元/W；

最低限价：2MWp（含）以下 0.025 元/W；2MWp-5MWp（含）0.015 元/W；

5MWp 以上 0.012 元/W。

结算方式：单价报价，按实际并网容量结算

项目规模：容量约 30MWp 分布式光伏（不包含集中式地面光伏电站）。项目实施地点和时间：浙江省、江苏省、安徽省、山西省

监理服务期：中标承接容量满为止（中标承接容量上限为不超过中标承接容量的10%单个工程项目的施工监理以采购人的监理委托书为准，服务期自收到监理委托书起至工程通过竣工验收合格后一年缺陷责任期结束为止。如因发包人原因，工期可顺延。合同期满后经双方协商一致，允许续签一次。

2 采购范围：

（1）参与审阅施工图纸。

（2）协助建设单位评审各项工程和设备质量，提出评审意见。

（3）协助建设单位办理开工手续。

（4）组织相关单位进行设计交底和施工图会审，负责做好会议记录和图纸会审记。

（5）审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

（6）督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调建设单位和承建商之间的关系。

（7）审核承建商或建设单位提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按照规范和质监站的要求，对相关的材料进行见证取样复验。

（8）根据施工进度计划协助建设单位编制施工计划；审核经质量验收合格的工程量，协助建设单位进行工程竣工验收工作。

（9）结合工程特点，审批承建商报送的施工总进度计划；审批承建商编制季月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承建商实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断检查，发现偏离进度计划及时督促承包方采取措施，做到有效的动态控制。

（10）督促承建商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。

（11）在实施过程中，监理采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期检查等各种手段，按照规范和施工组织设计的要求，克 服施工过程中的质量通病。

（12）督促、检查承建商落实施工安全保证措施。

（13）协调参建各方之间的争议和冲突，协调各专业施工单位之间的关系，协调各专业施工作业的交接。

（14）组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收，签发工程验收凭证。

（15）督促承建商整理合同文件和技术档案资料。

（16）组织建设单位、承建商、设计单位进行竣工预验收。

（17）提出工程质量评估报告。

（18）检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任。

（19）督促施工单位在工程竣工验收后，整理工程交工资料和竣工图纸。

（20）督促完善签署工程保修协议，督促承建商回访。

（21）每个项目至少指派一个专监前往项目现场进行监理，及时汇报现场施工进度。

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

√(1) 资质要求:电力工程监理乙级及以上

（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）

√（2）业绩要求:2021至今，至少完成过1个单项5兆瓦以上项目分布式光伏监理 （要求提供中标通知书或合同复印件或业主单位出具的监理委托书、竣工验收证书，两者缺一不可，否则业绩不予确认）

√（3）项目负责人要求:具备国家注册的监理工程师证书且同时需具备工程类高级职称证书

√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（5）其他要求：/

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：(未填)

4、每个供应商最多可对/个标段（包件）进行响应，且允许中/个标段（包件）。

5、其他：/

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2024-04-26 16:00至2024-04-30 09:00。（不得少于2日）

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-04-30 09:00。采购人将于2024-04-30 09:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-05-06 10:00；（不得少于3日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。

样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-05-06 10:00。

6、其他要求：（由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）       

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。

六、联系方式

1、采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司

地址：/

联系人：王语涵

电话：0571-880330433

电子邮箱：

2、监督部门：                    

地    址：                     

电    话：                     

3、系统维护联系电话：（0571）86906758

                                 采购人：浙江交投中碳环境科技有限公司（单位公章）

                                 日  期：2024-04-26