公告摘要
项目编号-
预算金额43.27万元
招标代理机构佛山顺之易项目管理有限公司
代理联系人霍小姐0757-27330790
标书截止时间-
投标截止时间2024/07/09
公告正文
发包人佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心,通过公开竞投方式确定佛山市顺德区北滘镇110千伏碧江至群力线路工业大道段电缆管道建设工程--监理的中选承包人,具体竞投情况如下:
1.项目概况与承包范围
1.1 项目概况:为满足机器人谷片区经济快速发展对电力供应日益增大的需求,优化电网结构本建设内容包括新建电缆土建通道总长约1.95km,其中新建四回路电缆管沟敷设长度约1.0km,新建四回路排管沟敷设长度约0.3km,新建四回路拖拉管约0.65km,排管和电缆沟采用松木桩支护,以及土建通道产生的相应道路破复和人行道破复,项目总投资2170.36万元,建安费1867.313349万元。
1.2项目范围:1.工程范围内的施工以及保修期全阶段的全部专业的监理服务,监理服务内容包括但不限于招标范围内的施工准备阶段、施工阶段 【具体以委托人的要求为准】的质量、进度、进度款审核、费用控制管理和安全生产监督管理、合同管理、信息及资料管理和组织协调等全过程全专业的监理服务,以及工程收尾阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等阶段的相关服务。
2.按委托人的要求提前进场参与工程前期的准备和筹划工作以及为施工实施建设阶段、变更、采购、试验、安装、运营调试、竣工验收和备案、整改、结算、资料编制归档、工程移交手续办理等各项工作的相关报批、报建、检验、审查、备案等提供相关监理服务,并协助委托人制定相应工程管理办法(如有需要)等。
3.协助委托人以及协调工程有关各方办理和获取项目相关奖项(如委托人有要求)。
1.3 服务期:自监理合同签订之日起至整个工程(施工期约119日历天)缺陷责任期结束并最终签发缺陷责任终止证书后止。如施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整。
1.4 质量要求:公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务工作,并应符合国家现行建设工程监理规范及有关工程建设标准的规定。
1.5 安全、文明施工要求:零伤亡。安全生产方面,在施工过程中,无死亡事故的发生,文明施工达到标准化施工工地并符合国家现行建设工程监理规范及有关工程建设标准的规定。
1.6 工程造价:432781.92元。
2.竞投人资格要求
2.1 法人资格
竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期。
2.2 资质要求
2.2.1 竞投人应具有承担本工程所需的建设行政主管部门核发的工程监理企业综合资质,或者具有电力工程监理乙级或以上资质。
2.2.2 投标人须已在广东电网有限责任公司施工承包商评价备案,相关企业名录见按最新的发文为准。
2.2.3 本工程 不接受 联合体竞投。
2.3  对竞投人拟派项目负责人的要求
2.3.1对拟派项目负责人的资格要求:具有电力工程相关专业中级工程师或以上职称,并具备有效的注册于投标人本单位的电力工程专业注册监理工程师证。
2.3.2需提供近 半 年竞投人为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。
有效的社保证明材料是指竞投人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明文件,或经竞投人(或其分支机构)所属当地社保管理部门盖章确认的社保清单(含社保管理部门终端设备打印的社保证明文件)等。
近 半 年是指扣除发布竞标公告当月往前顺推6个月,即2024年01月至2024年06月。
(竞投人因所在地区社保查询的不同规定,如只能查询至查询日的上上月,不能提供规定社保区间的社保证明的,竞投人如提供了政府部门的社保管理相应文件,其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推,否则,不予认可。)
2.4 对竞投人企业的信誉要求
2.4.1没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
2.4.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。(此处所指的“处罚”,是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚,且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开,除此之外,其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对竞投人投标资格作出的限制,不属于此处所指的“处罚”范畴)
2.4.3在最近三年内没有骗取中选和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。(此处“骗取中选”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为;“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故,是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准;“最近三年”是指该项目竞投公告发出之日起往前顺推三年,以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准)
2.4.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求,竞投人若为名单上的失信被执行人,不得参加本工程项目投标。
2.4.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》(佛发改信用〔2019〕1号),对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的竞投人,不得参加投标。
2.4.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》(佛政数〔2022〕14号)的规定,对于被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施“限制其参与我市工程建设项目投标”的行政处罚,且仍处于限制投标期内的潜在投标人,以及被纳入全国安全生产联合惩戒“黑名单”和行业诚信系统管理“黑名单(或诚信不合格企业)”进行管理的潜在投标人,不得参加投标。
2.4.7与发包人存在利害关系可能影响竞投公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加竞投。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目的投标。否则,本次竞投无效。
2.4.8发包人有权拒绝近两年内存在违法违规失信等不良行为的单位以及在本单位履约评价不合格的单位参与竞投。
2.5对投标人完成类似监理业绩要求
2.5.1投标人至少承担过一项城际轨道交通的电力工程监理业绩。
注:(1)业绩证明资料须提供中标通知书、监理合同协议书。
(2)如上述资料均不能清晰反映有关特征和必要信息的,还须提供业主证明资料(业主证明须附有业主方的联系人及联系电话)。
3.资格审查办法和评审办法
3.1 本项目采用现场同步资格告知性审查。
3.1.1 现场告知性审查,是指以竞投人提交的资料为依据,以诚实信用为原则,发包人在现场仅对竞投人提交的资料进行形式性审查。
3.1.2 若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为0,则本次竞投失败。若通过资格审查且满足竞投文件全部实质性要求的家数为1,则该竞投人将确定为中选承包人,其报价为中标价。
3.2 评审办法(合理低价法)
发包人确定项目最低报价。投标文件满足竞投文件全部实质性要求,且竞投报价最低的竞投人为中选承包人。如最低报价单位多于一家,则采用抽签方式在最低报价单位中随机抽选一家单位作为中选承包人。
4.竞投文件的获取
4.1 凡有意参加竞投人,可于2024年07月02日至投标截止时间前登录佛山市顺德区北滘镇政务网(http://www.shunde.gov.cn/sdbjz/tzgg/jyxx/)下载竞投文件等资料。
4.2 竞投文件一经发布,视作已发放给所有投标人,各投标人应及时下载电子版竞投文件及图纸(供下载的竞投文件有PDF和WORD版本时,若有不一致,以发包人盖章的PDF版本竞投文件为准)。否则所造成的一切后果由投标人自负。
5.交易担保
5.1 交易保证金:人民币 0元。
6.投标文件的递交
6.1 递交投标文件时间:2024年07月09日09时30分至10时00分(北京时间)
6.2 投标文件递交的截止时间(以下简称“竞标截止时间”):2024年07月09日10时00分(北京时间)。
6.3 地点:佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心(北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号),逾期送达或未送达指定地点的投标文件,发包人将不予受理。
6.4 出席人员:投标人的交易员必须在竞投截止时间前,到现场签到并进行身份验证。如果未能按上述要求进行身份验证的或与资格审查文件中的信息不一致,视为自行放弃投标资格。
身份验证方式:第二代身份证,不接受临时身份证等其它证件进行身份验证。
本项目竞投交易员是指:竞投人的企业法定代表人或拟派项目负责人。
6.5 投标文件提交清单:
(1)资格审查申请文件(注:无需密封包装)。
(2)竞投报价函(注:密封包装)。
7.竞投会议
7.1 会议时间(签到截止时间):2024年07月09日10时00分。
7.2 地点:佛山市顺德区公共资源交易中心北滘分中心(北滘镇广教路1号慧聪家电城1座101号)。
会议时间如有变更的,将至少提前5个日历天在佛山市顺德区北滘镇政务网内发布通知,敬请投标单位自行查看并掌握相关安排。
8.发布公告的媒介
本次竞标公告在佛山市顺德区北滘镇政务网上发布。
9.其他
9.1 本公告由发包人负责解释,发包人保留变更、修改的权利。
9.2 本工程监理与铁路有关,需要向铁路部门办理相关手续的,中标人需协助施工单位办理相关手续。投标单位报价时综合考虑以上因素,招标人不另行支付。
10.8.2为确保铁路运输安全畅通,本项目涉铁部分的工程必须严格执行《广铁集团铁路营业线施工安全管理实施细则》、《广铁集团地方涉铁工程建设管理办法》有关规定。
10.联系方式
发 包 人:佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心
联 系 人:黄先生
电    话:0757-22398992
传    真:/
地    址:佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路2号
代理机构:佛山顺之易项目管理有限公司
联 系 人:霍小姐            电  话:0757-27330790
传    真:0757-27330790
地    址:顺德区伦教街道新丰路1号多喜商务中心三层330号
2024年07月02日
定稿【竞投文件】佛山市顺德区北滘镇110千伏碧江至群力线路工业大道段电缆管道建设工程--监理.pdf
投标文件格式.doc

返回顶部